法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
建筑工程招标合同
律师文集
建筑工程
招标合同
招标在实践中还是很常见的,很多
建筑工程
都采取招标的方式。当然,提出招标是要提供一份招标文件供他人阅读,这样才有单位投标。那么
建筑工程
招标合同范本怎么写?我们在下文就为您简要分析一下,希望对您有所帮助。
建筑工程
招标合同
为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经________(建设主管部门)批准,______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。
一、招标工程的准备条件
本工程的以下招标条件已经具备:1、本工程已列入国家(或部,委,或省,市,自治区)年度计划;2、已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;3、建设用地已经征用,障碍物全部
拆迁
;现场施工的水,电,路和通讯条件已经落实;4、资金,材料,设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工;5、已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;6、本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
二、工程内容,范围,工程量,工期,地质勘察单位和工程设计单位:
三、工程可供使用的场地,水,电,道路等情况:
四、工程质量等级,技术要求,对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:
五、工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:
六、组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:
七、报名,投标日期,招标文件发送方式:
报名日期:一九______年____月____日;投标期限:一九______年____月____日起至一九______年____月____日止。招标文件发送方式:
八、开标、评标时间及方式,中标依据和通知:
开标时间:一九______年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。评标结束时间:一九______年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作)。中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。
建筑工程
招标合同的内容是非常丰富的,涉及工程的各个方面,而且还必须遵守法律规定,这些都是非常严格的。好的工程招标文件才能让好的投标方参与进来,工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。
·
解除劳务合同的法律规定
劳务合同和劳动合同还是很有很大的区别,所以,法律关于解除劳务合同与劳动合同的规定是些许差别的,那么解除劳务合同的法律规定是什么?对于这个问题,我们就为您简要分析一下,希望对您有所帮助。解除劳务合同的法律规定第十条:劳务关系的终止1、劳务关系于约定期限届满时......
·
建筑工程合同补充协议怎么写
建筑工程合同补充协议怎么写建筑工程合同补充协议发包人:________承包人:________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具......
·
劳动争议案件处理规则流程是怎样的
劳动争议案件处理规则流程是怎样的一、法院受理的劳动争议案件有哪些因企业自主进行改制引发的争议,人民法院应予受理。劳动者依据劳动合同法规定,向人民法院提起诉讼,要求用人单位支付加付赔偿金的,人民法院应予受理。劳动者与未办理营业执照、营业执照被吊销或者营业期限......
·
中小企业劳动关系是怎样的?
中小企业对于企业劳动关系往往没有明确的答案,对于中小企业的员工来说,可能企业对这方面的管理还比较松懈,所以对此都不太在乎,虽说一般不会出现什么状况,但问题出现的话处理起来也是非常麻烦的,那具体来说中小企业劳动关系是什么样子的呢?中小企业的劳动关系最近几年......
·
结合三个案例,对侵犯公民个人信息罪的三个法律适用问题的解析
仇伶2021年1月27日近段时间,我办理了岳阳各县、区的几个侵犯公民个人信息罪的案件,发现虽然2017年最高人民法院、最高人民法院就发布了《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》,但岳阳各县、区侵犯公民个人信息罪的案件很少,这两......
·
交通事故律师:乘客开车门撞伤他人应该承担责任吗
机动车在道路上临时停车,应当遵守车辆停稳前不得开车门和上下人员,开关车门不得妨碍其他车辆和行人通行。若乘客在到达目的地下车开车门时不小心撞伤他人乘客应该承担责任吗?吴丁亚律师带您了解。 乘客......
·
巢湖市看守所
安徽省巢湖市看守所地址在巢湖市城北篆池,是一级看守所,负责对在押犯罪嫌疑人进行看押、管理和教育。律师提示:巢湖市看守所执行刑事拘留,看守所在押人员案件由公安机关负责侦办,待其侦查完毕,呈交检察院审核、公诉。律师提示:巢湖市看守所不......
·
附近律师事务所
如何在附近找律师?南京市附近的律师事务所分布图,帮你找到最近的律师事务所,为您提供南京市各市区附近律师事务所的电话、地址、地图、公交等信息。★如何在附近找律师?附近找律师,主要利用的是手机本身定位功能和各种导航软件资讯软软件的信......
·
人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的应当怎么办?
人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的,应当移送有管辖权的人民法院,受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的,应当报请上级人民法院指定管辖,不得再自行移送。...
·
工程质量标准是什么?
工程质量标准是什么,验收的要求是什么?工程的质量是各工程得以生存的基础,为了保证工程的质量,相关法律规定,在施工前购买材料时、施工过程中、工程完工后,都需要按照工程质量标准从事作业,但是很多朋友不知道工程质量标准是什么,故而我们整理了相邻......
·
租房怎样挑选中介公司
在城市中打拼,不可避免的要面对一个问题,租房子。而在租房子选择中介公司的时候,我们也会陷入困境,这么多中介公司到底要选择哪一个中介公司,才是正规的,可靠的,有信誉的中介公司呢,下面的我们为您讲解租房怎样挑选中介公司。一、租房怎么挑选中介公......
热门城市
平顶山律师
梅州律师
延庆区律师
南川区律师
南开区律师
南平律师
巴彦淖尔律师
昆明律师
泰州律师
黄山律师
巴中律师
佛山律师
莆田律师
西安律师
万宁律师
澄迈律师
黔江区律师
铜川律师
日喀则律师
商洛律师
推荐律师
上海
罗东升律师
主任律师
18516500148
广东
魏向阳律师
副主任
13147094815
安徽
史微微律师
部门主任 法学学士
18856597441
江苏
王庆磊律师
副主任 法学学士
18036231135
江苏
周宏祥律师
副主任律师 执业14年
18651990859
律师咨询
·
老婆跑了,我怎么找到她
·
因非法整形被当地卫生局强制拘留怎么办?家属和律师可以
·
有家工厂每晚发出噪声让我不能睡觉
·
期房购房定金申请退款,由于家人生病无力负担后续房贷
·
平房改造村委会欠房
·
领导违法 铁证如山(四)
·
您好,我想咨询离婚方面的事情
·
我父亲告我说我和他借钱不还,但是我没有和和借钱,在这
·
劳务工资拖欠,老板不接电话,不见面,拒不支付劳工工资
·
我的摩托车停在广州南浦被城管拉走?停的地方有电?,有
·
请问帮忙查机读档案如何收费??
·
遗产,大师你好