法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
工程合同工期计算方式是怎么样的?
律师文集
工程合同工期计算方式是怎么样的?
工程合同涉及的标的是非常大,工程建设也是需要大量的时间。双方在签订工程合同的时候都会约定工期,工期是合同非常重要的内容,不可能工程一直处于建设中。那么工程合同工期计算方式是怎么样的?我们在下午解答一下,希望对您有所帮助。
一、开工日期
开工是指承包人进场开始施工。开工日期,是建设工程工期的起算点,也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言,开工日期的确定方式有以下几种:
1、合同中约定具体的日期作为开工日期;
2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;
3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期;
4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。
当前使用较多的九部委2007年版标准施工招标文件中将开工日期确定为“监理人发出的开工通知中写明的开工日期”。实践中,当事人就开工时间经常发生争议,其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致。
在此情形下,应当按照以下原则认定开工日期:
1、承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为开工日期(承包人的证据可以是发包人的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要等);
2、承包人虽无证据证明开工日期,但有开工报告的,则应认定开工报告中记载的日期为开工日期。
3、若承包人无任何证明证明实际施工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。
二、竣工日期
竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人均进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对竣工日期做了明确规定。
1、以双方确认的日期为竣工日期。
如果双方当事人签字确认了竣工日期,则该确认的日期为竣工日期。确认的形式一般是书面的,可以是竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函件、监理记录等。
2、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合同之日作为竣工日期。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(一)项规定:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。
《
合同法
》第二百七十九条规定:建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。根据该规定,工程竣工验收合格是发包人支付工程价款、工程交付的前提。所以最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定以竣工验收合格日期作为竣工日期。
3、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
国务院《建设工程质量管理条例》颁布实施后,政府不再参与建设工程竣工验收工作,而由建设单位组织设计、施工、监理等进行验收或自行验收,因而竣工验收的主导权在于发包人。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(二)项规定:承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。该规定的法理依据是在附条件的民事行为中,若当事人恶意阻止条件成就的,视为条件已经成就。
4、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
根据《建筑法》和《
合同法
》的有关规定,建设工程未经竣工验收,不得交付使用。然而在实践中,时常发生发包人出于各种原因而在工程未经竣工验收而擅自使用工程的情形。
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(三)项规定:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。理由如下:
(1)发包人在工程未经竣工验收的情况下擅自使用工程,违反了上述相关法律规定,应承担相应的责任。
(2)发包人使用工程,表明其已经实现合同的目的。
(3)发包人使用工程后,若再进行竣工验收,便出现质量责任不清晰的问题。
所以从合法、诚实信用原则考虑,应认定发包人使用工程日期即该工程转移占有的日期为竣工日期。
工程合同工期可以分为开工工期和竣工日期,这是双方必须约定好的。如果随意填写工期,时间过长对发包方不利,时间过短对承包方也不利,所以必须协商好一个具体时间。如需要法律帮助,我们建议登录网站咨询在线专业律师。
·
建筑工程装饰装修管理规定是什么?
建筑工程装饰装修管理规定是什么建筑工程装饰装修涉及到很多参与方,也是建筑工程纠纷比较多发的一个领域。对此,国家为了规范建筑工程装饰装修活动,特别出台了建筑工程装饰装修管理规定,下面让我们跟随我们的这篇文章来具体了解下规定的相关内容。建筑工程装饰装修管理规定......
·
房屋拆迁前期工作是哪些
房屋拆迁前期工作是哪些近年来随着经济的快速发展,各地都进行着人们非常关心的事情,拆迁以及赔偿问题,大多数人都对赔偿不满意甚至有强拆的新闻发生,这些问题层出不穷。做好房屋拆迁前期工作就相当重要了。一、征地拆迁前期工作是哪些?1、调查核实。拆迁人收到征地批文后,首先......
·
未签劳动合同法对用人单位有什么影...
《劳动合同法》是我国现有法律体系中较为重要的一部分,劳动者在选择适合的工作和往往会与公司签订劳动合同,劳动合同是对员工的一种保障,受到法律保护,用人单位不签订劳动合同会受到法律的惩罚,下面我们就为您具体介绍下未签订劳动合同法对用人单位的影响。用人单位不签劳动合......
·
脑震荡工伤能评上几级伤残鉴定?
生活中,劳动者如果在工作中而受伤是受到法律保护的,国家制定劳动法规定了工伤赔偿的赔偿标准,不同程度的工伤所要求补偿的费用有不同的标准,因此本文以脑震荡工伤能评上几级伤残鉴定为具体例子说明,并对工伤赔偿标准作部分相关延伸,请您往下阅读。一、因工伤而脑震荡能评几......
·
镇江市劳动争议仲裁委员会地址、联系电话、公交导航
名称:镇江市劳动人事争议仲裁院地址:运河路79号电话:85340036名称:镇江市仲裁委地址:正东路34号名称:镇江市丹徒区劳动人事争议仲裁委地址:龙山路111名称:镇江市京口区劳动人事争议仲裁院地址:塔山路6名称:镇江市劳动争......
·
舟山市看守所会见手续、律师会见时间、预约规定
舟山市看守所会见手续如何办理:1.授权委托书;2.律师事务所公函;3.律师会见犯罪嫌疑人、被告人专用介绍信;4.委托人的身份证复印件;5.户口本或结婚证或亲属..证明;6.律师执业证。凭上述材料办理会见通知,将会见通知和介绍信交看守所即可会见......
·
当涂交通事故律师
当涂交通事故律师从事当涂道路交通事故赔偿案件处理,是当涂..家专业的车祸理赔案件处理,办理交通事故责任认定、交通事故赔偿标准、交通事故处理流程、、交通事故处理程序规定保险理赔案件。当涂交通事故律师代理交通事故、劳动工伤、婚姻继承、医疗事......
·
南京婚姻房产律师
南京婚姻房产律师解决婚姻家庭纠纷中房产法律问题,包括:房屋买卖、房屋租赁、房产继承、婚姻房产、物业纠纷、征地拆迁、建筑工程、涉外房产等法律知识和内容。◆南京婚姻房产律师谈离婚时房产分割的各类情形根据现行的法律法规,离婚后房屋分割主......
·
建筑工程质保金返还规定是什么?
建筑工程质保金返还规定是什么?工程质量问题一直是我国关注的重点,但是近几年也有出现豆腐渣工程,出现了事故造成严重的人员伤亡和经济损失。因此对建筑工程质量有着严格的规定和监督,承包商要给予建造者一定的保证金,来保证工程质量不出问题,那建筑工......
·
未婚生子抚养权归谁,怎么确定子女的抚养权?
非婚生子女也就是我们常说的私生子,这类孩子的父母没有合法的婚姻关系,因此他们在各方面都会受到不公正的待遇。然而,我国法律规定非婚生子享有与婚生子同等的权利,那么未婚生子抚养权归谁呢?我们一起在下文中进行了解。一、未婚生子抚养权归谁非婚生子女......
·
为何不能近亲结婚,近亲结婚在法律上有效吗?
根据法律的规定,在禁止男女结婚的条件里面包括了重婚、患有不宜结婚的疾病以及近亲结婚。针对其中的近亲结婚,今天我们就来为您具体说一说,告诉您为何不能近亲结婚,希望对你有所帮助。一、为何不能近亲结婚直系血亲,是指具有直接血缘关系的亲属,具体是......
热门城市
新余律师
嘉定区律师
滨州律师
大足区律师
上海律师
三沙律师
阿勒泰律师
牡丹江律师
岳阳律师
铜川律师
合肥律师
庆阳律师
茂名律师
崇左律师
昌都律师
晋城律师
巴南区律师
甘孜律师
湘西律师
南阳律师
推荐律师
江苏
周宏祥律师
副主任律师 执业14年
18651990859
江苏
朱效武律师
法学学士 执业18年
18501560386
上海
赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507
广东
魏向阳律师
副主任
13147094815
江苏
徐志勇律师
双学士 执业21年
18168563608
律师咨询
·
残疾证十级补助,十级残疾证每年补助多少呢
·
在公司工作三年半了,不给交养老保险,可以打官司吗,能
·
2019年6月6日到2019年6月10日我一个高中同
·
未在指定时间内缴纳履约保证金,现在需要写个情况说明怎
·
我今天把999黄金项链拿去换成?50。当时没有注意是
·
我是一个有孩子的离婚女人,曾经为了生活去做过一小段时
·
我所在保险公司工作,从事理赔查勘,我的合同是今228
·
我们几个跟河北老板干活钱没要回该咋请问律师
·
结钱不还结了8600不知道身份证号码改怎么处理
·
高律师,你好!我朋友是一家公司的股东,说他们需要资金
·
我7月份入职的,签了两个月的试用期合同,一直工作到现
·
你好,我在防城港市财经中心1井地块在2013年签了一