法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
建筑安装工程招标书
律师文集
为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经________(建设主管部门)批准,______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书).
一,招标工程的准备条件
本工程的以下招标条件已经具备:
1.本工程已列入国家(或部,委,或省,市,自治区)年度计划;
2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;
3.建设用地已经征用,障碍物全部
拆迁
;现场施工的水,电,路和通讯条件已经落实;
4.资金,材料,设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工;
5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;
6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核.
二,工程内容,范围,工程量,工期,地质勘察单位和工程设计单位:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________.
(此项也可用表格形式,见附表)
二,工程可供使用的场地,水,电,道路等情况:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________.
三,工程质量等级,技术要求,对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________.
四,工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________.
五,组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________.
六,报名,投标日期,招标文件发送方式:
报名日期:一九______年____月____日;
投标期限:一九______年____月____日起至一九______年____月____日止.
招标文件发送方式:
___________________________________________________________________.七,开标、评标时间及方式,中标依据和通知:
开标时间:一九______年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得
超过两个月).
评标结束时间:一九______年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般
不得超过一个月).
开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,建设银行和公证处(或工商行
政管理部门)参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工
作).
中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标
价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标.所有投标企业的标价
都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标
剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业.评定结束后五日内,招标单位
通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在
一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同.八,其他:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________.
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔
偿由此给投标单位造成的损失.投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标
准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必
须加盖单位和代表人的印鉴.投标书必须密封,不得逾期寄达.投标书一经发
出,不得以任何理由要求收回或更改.
在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调
解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院.
建设单位(即招标单位):___________________
地址:_________________________________
联系人:____________________
电话:____________________
一九______年____月_____日
附:施工图纸,勘察,设计资料和设计说明书(略)
附表:
建筑安装工程内容一览表:
____________________________________________________________________
|工程|工|工程|建筑 面积 |栋|层|结构|地质勘察|工程设计|
|地点|期|名称|(或安装项目)|数|数|形式| 单位 | 单位
--------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|备注:
|___________________________________________________________________
·
港口工程施工合同
工程名称: 甲方: 乙方: 年 月 日 一、合同协议书 甲方_______为兴建________工程,接受了乙方_______对本工程的投标,为明确双方责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议: 1.本协议书中的名词和用语均与下文提......
·
建筑安装工程分包合同(一)
总包方:____(以下简称甲方) 分包方:____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工 程总分包实施办法》和××市人民政府〔1984〕×号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合 同,......
·
建筑安装工程分包合同(二)
订立合同双方: ____,以下简称总承包方:____,以下简称分包方。 双方根据分工负责、配合协作的精神,共同完成____工程之建筑安装任务,经充分协商,特订 立本合同。 第一条 工程名称 ____。(指分包部分之工程名称) 第二条 工程地点 _......
·
工程建设监理合同标准条件
词语定义、适用语言和法规 第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。 (1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。 (2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。 (3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责......
·
江苏省各市县看守所地址、电话汇总
南京市雨花台区看守所江苏省南京市雨花台区新湖大道66号六合区看守所025-57123976江苏省南京市六合区马鞍镇七里村南京军区政治部看守所江苏省南京市雨花台区油新线高淳区看守所025-57889918江苏省南京市高淳区淳溪镇淳东路28号溧水......
·
律师为某公司代书行政处罚听证程序陈述申辩意见维权成功
律师为某公司代书行政处罚听证程序陈述申辩意见维权成功这是本人代书的XXGG公司对某局【202X】X2号行政处罚事先告知书告知拟处罚20万元罚款的听证陈述申辩意见,提交后某局充分听取采纳了行政相对人的申辩、未作出行政处罚,该代书意见有理有节的维护了XXGG......
·
南京市栖霞区看守所
南京市栖霞区看守所地址:南京市栖霞区尧化门街141号,邮编:210046,是南京市...栖霞区分局关押犯罪嫌疑人的场所。律师提示:南京市栖霞区看守所不准家属探视,只有律师才能见到犯罪嫌疑人,需要会见、取保候审、申诉减刑、刑事辩护、保外就医等法律帮......
·
南京再审律师
南京再审律师担任申请再审程序的代理人,提起申诉再审,专业代理江苏省高级人民法院、最高人民法院及其巡回法庭再审、申诉、二审、上诉案件。业务范围包括:民间借贷、合同纠纷、死刑刑事辩护、建设工程、土地房地产、公司金融证券等。专注公司企业纠纷......
·
域名纠纷主要有那些类型
域名纠纷多种多样,归纳起来大致有以下三种类型:(1)域名抢注。就是把别人有名或比较有名的商号或商标大量注册为域名,再出价让权利人把这些域名买回去。例如有家广州公司曾在“.cn”之下将肯德鸡、可口可乐、宝马等20多个国际知名商标注册为域名,并......
·
旅游服务合同签订流程是什么?
旅游服务合同签订流程是什么?现在生活压力的增大使得人们越来越向往诗和远方,许多人会在闲暇时间去旅行。因为对旅游景点的不熟悉,旅客通常会选择报旅游团,这样方便快捷还省时间。在和旅行团协商成功之后,需要签订一份旅游服务协议确保不会存在临时反悔的......
·
提出审核北京购房资格申请到出结果要多久?
对于生活在北京的人们来说,买房前首先得看看自己是否具备买房资格。相关部门会对购房者进行资格审核,那么从提出审核北京购房资格申请,到出审核结果要多久?购房资格审核方式和所需材料有哪些?下面我们通过查阅相关文件资料,供您了解。一、提出审核北京......
热门城市
西宁律师
阿勒泰律师
基隆律师
石柱县律师
江北区律师
通化律师
黑河律师
崇明区律师
临汾律师
南川区律师
奉节县律师
牡丹江律师
香港律师
四川律师
江门律师
鄂尔多斯律师
延庆区律师
陵水律师
海口律师
嘉义律师
推荐律师
上海
罗东升律师
主任律师
18516500148
江苏
王奋永律师
副主任律师 执业14年
13952106950
江苏
姜舂律师
副主任律师 执业15年
18921344401
山东
许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368
江苏
徐志勇律师
主办律师 双学士 执业21年
18168563608
律师咨询
·
我老公一直不管我和我女儿,我女儿智力低下,他不同意协
·
求助(12岁女孩被强*)
·
井水被邻居污染
·
54号万达附近发生车祸当时我先报警,那车是摩托车撞
·
想领养孩子需要那些资料
·
单位欠劳动保险
·
离婚后家庭共同钱女人拿走了
·
一审判决,被告赔钱,总共2万多,被告以无钱为由,申请1月付1
·
取快递收?块合理吗?? "c
·
2002年村组将集体土地以流转的形式与我们签订租地协议,今年却得知土地已转成国有土地,至今未有补偿
·
公司开票,货款没转,现在老板被拘留,现在货款怎么讨
·
你好,请问一方起诉离婚,第一次上庭,没有判离。如果6个月以后