法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
工程索赔的种类规定是什么?
律师文集
工程索赔
的种类规定是什么?
由于
建筑
工程在多个环节都有可能出现事故、工程错误和质量问题,在出现问题时承包人可提出索赔要求,该程序称为
工程索赔
。索赔要求必须在期限之内提出,否则发包人有权拒绝 。但并非所有索赔都可完成,必须在审核该索赔是否符合规定后才可使其成立。
工程索赔
有很多种分类,
工程索赔
的种类规定是什么?以下是相关资料:
一、承包人的索赔程序
(一)承包人提出索赔要求
1、发出索赔意向通知。索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限,工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。索赔事件发生后,承包人有义务做好现场施工的同期记录,工程师有权随时检查和调阅,以判断索赔事件造成的实际损害。
2、递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内,或工程师可能同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。索赔报告的内容应包括:事件发生的原因,对其权益影响的证据资料,索赔的依据,此项索赔要求补偿的款项和工期展延天数的详细计算等有关材料。
如果索赔事件的影响持续存在,28天内还不能算出索赔额和工期展延天数时,承包人应按工程师合理要求的时间间隔(一般为28天),定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求。在该项索赔事件的影响结束后的28天内,报出最终详细报告,提出索赔论证资料和累计索赔额。
(二)工程师审核索赔报告
1、工程师审核承包人的索赔申请。接到正式索赔报告以后,工程师应认真研究承包人报送的索赔资料。首先在不确认责任归属的情况下,客观分析事件发生的原因,重温
合同
的有关条款,研究承包人的索赔证据,并检查他的同期记录;其次通过对事件的分析,工程师再依据
合同
条款划清责任界限,如果必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响,更应划出各方应该承担
合同
责任的比例。最后
再审
查承包人提出的索赔补偿要求,剔除其中的不合理部分,拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。
2、判定索赔成立的原则。工程师判定承包人索赔成立的条件为:
(1)与
合同
相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;
(2)造成费用增加或工期延误的原因,按
合同
约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;
(3)承包人按
合同
规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。上述三个条件没有先后主次之分,应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后,才处理应给予承包人的补偿额。
3、对索赔报告的审查。
(1)事态调查。通过对
合同
实施的跟踪、分析了解事件经过、前因后果,掌握事件详细情况。
(2)损害事件原因分析。即分析索赔事件是由何种原因引起,责任应由谁来承担。
(3)分析索赔理由。主要依据
合同
文件判明索赔事件是否属于未履行
合同
规定义务或未正确履行
合同
义务导致,是否在
合同
规定的赔偿范围之内。只有符合
合同
规定的索赔要求才有合法性、才能成立。
(4)实际损失分析。即为索赔事件的影响分析,主要表现为工期的延长和费用的增加。
(5)证据资料分析。主要分析证据资料的有效性、合理性、正确性,这也是索赔要求有效的前提条件。如果工程师认为承包人提出的证据不能足以说明其要求的合理性时,可以要求承包人进一步提交索赔的证据资料。
4、确定合理的补偿额。
(三)工程师与承包人协商补偿
工程师核查后初步确定应予以补偿的额度、往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致,甚至差额较大。主要原因大多为对承担事件损害责任的界限划分不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等,因此双方应就索赔的处理进行协商。通过协商达不成共识时,承包人仅有权得到所提供的证据满足工程师认为索赔成立那部分的付款和工期顺延。工程师收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
如果在28天内既未予答复,也未对承包人作进一步要求的话,则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。对于持续影响时间超过28天以上的工期延误事件,当工期索赔条件成立时,对承包人每隔28天报送的阶段索赔临时报告审查后,每次均应作出批准临时延长工期的决定,并于事件影响结束后28天内承包人提出最终的索赔报告后,批准顺延工期总天数。应当注意的是,最终批准的总顺延天数,不应少于以前各阶段已同意顺延天数之和。
(四)发包人审查索赔处理
当工程师确定的索赔额超过其权限范围时,必须报请发包人批准。发包人首先根据事件发生的原因、责任范围、
合同
条款审核承包人的索赔申请和工程师的处理报告,再依据工程建设的目的、投资控制、竣工投产日期要求以及针对承包人在施工中的缺陷或违反
合同
规定等的有关情况,决定是否同意工程师的处理意见。索赔报告经发包人同意后,工程师即可签发有关证书。
(五)承包人是否接受最终索赔处理
承包人接受最终的索赔处理决定,索赔事件的处理即告结束。如果承包人不同意,就会导致
合同
争议。通过协商双方达到互谅互让的解决方案,是处理争议的最理想方式。如达不成谅解,承包人有权提交仲裁或诉讼解决。
(六)发包人的索赔
承包人未能按
合同
约定履行自己的各项义务或发生错误而给发包人造成
损失时,发包人也应按
合同
约定向承包人提出索赔。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
二、
工程索赔
的种类
(一)按索赔的
合同
依据分类
1、
合同
中明示的索赔。指承包人所提出的索赔要求,在该工程项目的
合同
文件中有文字依据,承包人可以据此提出索赔要求,并取得经济补偿。这些在
合同
文件中有文字规定的
合同
条款,称为明示条款。
2、
合同
中默示的索赔。承包人的该项索赔要求,虽然在工程项目的
合同
条款中没有专门的文字叙述,但可以根据该
合同
的某些条款的含义,推论出承包人有索赔权。这种索赔要求,同样有法律效力,有权得到相应的经济补偿。默示条款是一个广泛的
合同
概念,它包含
合同
明示条款中没有写入、但符合双方签订
合同
时设想的愿望和当时环境条件的一切条款。这些默示条款,或者从明示条款所表述的设想愿望中引伸出来,或者从
合同
双方在法律上的
合同
关系引伸出来,经
合同
双方协商一致,或被法律和法规所指明,都成为
合同
文件的有效条款,要求
合同
双方遵照
执行
。
(二)按索赔目的分类
1、工期索赔。由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误,要求批准顺延
合同
工期的索赔,称之为工期索赔。工期索赔形式上是对权利的要求,以避免在原定
合同
竣工日不能完工时,被发包人追究拖期
违约
责任。一旦获得批准
合同
工期顺延后,承包人不仅免除了承担拖期
违约
赔偿费的严重风险,而且可能提前工期得到奖励,最终仍反映在经济收益上。
2、费用索赔。费用索赔的目的是要求经济补偿。当施工的客观条件改变导致承包人增加开支,要求对超出计划成本的附加开支给予补偿,以挽回不应由他承担的经济损失。
(三)按索赔事件的性质分类
1、工程延误索赔。因发包人未按
合同
要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人对此提索赔。
2、工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此提出索赔。
3、
合同
被迫终止的索赔。由于发包人或承包人
违约
以及不可抗力事件等原因造成
合同
非正常终止,无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。
4、工程加速索赔
由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度,缩短工期,引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。
5、以外风险和不可预见因素索赔。在工程实施过程中,因人力不可抗拒的自然灾害。特殊风
险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍,如地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔。
6、其他索赔。如因货币贬值、汇率变化、物价、工资上涨、政策法令变化等原因引起的索赔。
索赔需要在事件发生后的28天之内提交申请,之后按照程序进行工程师审核 。若双方协商一致,可顺利完成索赔。若意见不一致,可走诉讼程序,有需要可咨询的专业律师。
·
怎样做工伤认定 工伤认定的程序是...
对于部分劳动者来讲可能知道什么是工伤认定,一般劳动者在工作过程中人身受到了损害的,此时需要进行工伤认定,确定是否构成工伤事故,如果构成那么接下来受伤劳动者才能获得相应的工伤赔偿。不过实践中究竟应该怎样做工伤认定呢?我们一起在下文中进行了解吧。一、工伤认定的程序......
·
工程款到挂靠公司了不给钱怎么办
工程款到挂靠公司了不给钱怎么办一、工程款到挂靠公司了不给钱怎么办?按程序和国家相关法律规定,工程款只能通过中标单位的帐户结算。在诉讼时效期间内及时到法院起诉解决。可以通过向法院起诉要求还款,法院会依法做出判决。胜诉之后,如果对方拒绝履行的,胜诉方可以向人民法院申......
·
工作时间长工伤认定是多久?
为了保护自己的权益,职员在工作过程中受伤后,会及时申请进行工伤鉴定,在认定机关受理后,工作时间长工伤认定是多久?对于一些职员,在受伤后,由于需要进行医疗治疗,无法及时申请进行鉴定,欲在痊愈后申请鉴定,又担心已经错过索赔时间,根据相关法规的规定,工伤索赔是否有时间......
·
跟公司签空白劳动合同有效吗?
跟公司签空白劳动合同有效吗?根据法律规定,公司与员工建立劳动关系,要从用工之日起一个月内签订书面劳动合同,否则要承担法律责任。因此,有些公司为积极签订劳动合同,跟员工口头约定了合同内容后,拿份空白的合同就让员工签名,即空白劳动合同,那么就得注意是否发生法律效力......
·
未成年人强奸案的一点启示
2013年3月,接手一起未成年人康某强奸案,该案主要是因为康某本身是未成年人......
·
宁波市看守所
浙江省宁波市看守所地址:宁波市海曙区丽园北路489弄6......
去法院起诉离婚的费用多少钱离婚案件每件交纳50元至300元。涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分......
债权人为金融机构诉讼时效中断吗如果出现了起诉、请求或者认诺等情形可以申请诉讼时效中断。诉讼时效的中断是指在诉讼时效期间进......
劳动合同的解除是一大热点问题,如果处理不好很容易导致用人单位与劳动双方两个人的损失,也横容易造成两个人的矛盾激化,所以您......
最新的医疗纠纷法律法规有哪些?网络技术发展了,信息传播也变快了。近年来,关于医疗纠纷的报道,每年都有。患者家属在医院门口拉......
1、未按规报送年度报告的企业,可以在补报未报年份的年度报告并公示后,携带资料(见表格底部说明)前往企业所属工商局申请移出经营......
《道路交通安全法》56条处罚规定是什么随着生活当中车辆的不断普及,其实我国的道路交通安全法对您来说也应该是必须要熟悉、了解......
如果人跑了不付抚养费咋办我国《婚姻法》第二十一条规定:“父母不履行抚养义务时,未成年的或不能独立生活的子女,有要求父母付......
一、起诉抚养费的诉讼用语有哪些?可以通过诉讼主张抚养费,具体金额应考虑到当地的实际生活水平。不应超过对方收入的百分之二十到......
·
交通肇事十级伤残赔偿金如何计算?
一、交通肇事十级伤残赔偿金如何计算?十级伤残赔偿金:受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准乘以20年再乘百分之十。(一)医疗费医疗费包括当事人为治疗伤疾而支付的挂号费、检查费、治疗费、手术费、医药费、住院费、......
有问题要咨询?
工程索赔的种类规定是什么?
事发地:
*
<--请留地址,便于分析
手机号:
*
<--请留手机,以便律师回复
热门城市
西宁律师
双鸭山律师
菏泽律师
泸州律师
商洛律师
大连律师
潍坊律师
湛江律师
南昌律师
荆州律师
非洲律师
青岛律师
辽阳律师
玉林律师
新乡律师
北辰区律师
汉中律师
长治律师
江门律师
恩施律师
推荐律师
江苏
邹馥憧律师
主办律师 法学学士
13814066391
江苏
顾小东律师
副主任 法学学士
13851782449
福建
吕超律师
执业11年
13147094815
广东
魏向阳律师
副主任
13147094815
江苏
姜舂律师
副主任 执业15年
18261971312
上海
唐敏峰律师
执行主任 执业14年
18501560386
律师咨询
·
第一次被封,申请了要好友帮但是他们都没时间而且也不想
·
我们的户口都在一起现在想分开我对象有地他哥以前是城镇
·
我昨天去金店买了戒指,因为不合适今天去换个,他们要收
·
关于房子的问题,我父母给我们钱买了一间房子给我儿子
·
我浦乳期被骗离婚了,我能不能通过法律复婚
·
我在工厂工伤认定了,但伤残等级一直没有给做,事情一直
·
个人隐私类被敲诈勒索1万元以上
·
债权债务债权债务债权债务
·
老师好,我现在遇到一个问题!不知道怎么解决!我妹和他
·
我就是买了一个房子,然后房主说什么时候房产证下来,这
·
叶律师,您好,我是由中介公司进入到立讯上班,已经办理
·
法院判决生效后