法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
一、建设工程索赔程序是什么?
律师文集
一、建设
工程索赔
程序是什么?1、首先,索赔事件发生时,承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书,并抄送业主。意向书中应包含索赔事件涉及的工程项目(结构物名称),索赔事件发生的依据,索赔费用估算。2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存,当时记录包括事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程的损害程度;导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效
票据
等,如索赔事件造成现场损失时,还应做好现场照片、录象资料的完整性,作为申请索赔的凭证,如有必要可请监理工程师到工程现场确认。3、索赔意向书递交监理工程师签认时,监理工程师应审查索赔事件的当时记录,索赔事件属实,监理工程师应予以签认。4、在索赔意向书发出后的规定时间内,承包人应送交一份拟索赔款额的详细账目,并具体说明索赔的依据。如索赔事件是连续发生的,承包人应在监理工程师要求的间隔时间内,陆续送交索赔账目和索赔依据。当索赔事件结束后,承包人应在规定时间,送交最后索赔账目。同时,承包人要及时收集证据,收集的证据要确凿,理由要充分;所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。5、监理工程师收到承包人送交的最后账目后,应对承包人提交的索赔证据和详细帐目进行审查核实,确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额,并将审核结果报业主审批。6、根据监理办上报的审核意见及承包人账目中提供的相关证据,依据合同规定,并与监理工程师和承包人协商,最终确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额。7、如果承包人提出的索赔要求未能遵守范本规定,则承包人无权得到索赔或只限于由监理工程师按当时记录予以核实的那部分款额。二、引起
工程索赔
的原因有哪些?1、图纸或指示延误引起的索赔:在施工过程中,监理工程师未能在合理的时间内发出施工所需要的详细或补充的图纸或发出了不适合的图纸或指示,且实际上造成了工程进度的拖延而产生费用增加。2、不可预见的外界障碍或自然条件引起的索赔:在工程施工过程中,承包人会遇到凭其经验无法预见的外界障碍或自然条件,并已实际造成影响工期和增加费用,3、由于业主风险所造成的损失或损害引起的索赔:根据招标文件范本规定的属于业主风险所造成的损失或损害。在工程初期,指挥部已对工程进行投保,由于台风等恶劣天气影响造成的损失,承包人可向保险机构申请损失费用。4、未能按期办妥永久用地的征用手续:由于业主未能按承包人提交的施工所需永久占地的计划及时办妥永久占地征用手续,从而影响承包人及时使用并导致承包人延误工期或增加费用。5、工程变更引起的索赔:工程变更涉及的项目已施工后又变更,如结构尺寸、类型变化等,导致已施工结构物拆除或报废,从而增加承包人成本。综上所述,引发
建筑工程
索赔的因素很多,包括自然因素和社会因素。建设
工程索赔
程序包括承包方提出索赔申请、准备索赔资料、监理方审核资料、建设方和承包方协商赔偿金额等。如果承包方提出的索赔请求不在赔偿范围内,其是得不到相应赔偿的,这一点通常在承包合同中会写清。
·
甘肃省工程质量管理细则 对于从...
甘肃省工程质量管理细则对于从事建筑行业的朋友来说,几乎每天都会接触到工程合同。作为一个公司的管理者,也无可避免的主要熟知各种类型的法规,必须由很强的领导能力和管理能力,能准确的抓住机遇。甘肃省工程质量管理是这些法规中的一类,故而除工程师外,领导层面的管理者也......
·
北京市高级人民法院劳动争议案件审...
北京市高级人民法院劳动争议案件审理情况与传统的建筑、餐饮、工厂等劳动密集型企业容易发生劳动争议不同,近年来,一些涉及金融服务、科技研发等技术密集型企业的新型劳动争议特征明显,企业高管、特殊技术人才提出了股票期权、高额培训费用、竞业禁止等诉求,且涉案标的额普遍较......
·
劳动法规定的加班工资包括哪些
劳动法规定的加班工资包括哪些用人单位在约定的工作时间外,安排劳动者继续工作的话,我们称之为加班。此时,单位需要向劳动者支付一定的加班工资。那么我国劳动法中对加班工资是如何规定的吗?请阅读下文进行具体了解。(一)如何确定加班费的计算基数。要准确计算加班费,首先必......
·
岗位工资是什么意思如何计算
一、岗位工资是什么意思岗位工资(PostWage)是指以岗位劳动责任、劳动强度、劳动条件等评价要素确定的岗位系数为支付工资报酬的根据,工资多少以岗位为转移,岗位成为发放工资的唯一或主要标准的一种工资支付制度。它主要的特点是对岗不对人。岗位工资制有多种形式,主要有岗位效益......
·
邹平樊律师代理合同纠纷被告,最终法院驳回原告5000万的诉求
原告A系上海某金融公司,被告公司B,被告C为B公司股东。2019年9月9日原告将被告公司B和被告个人C,起诉至滨州市中级人民法院,诉求是要求B、C共同偿还借款5000万元。原告称,原告通过他人借款给B公司3.6亿余元,B公司偿还了1.8亿余元,原告根据被告还款......
·
“拼车”收费遇尴尬:合理不合法
为节约养车成本,一种邀集多人同乘一辆私家车上下班的“拼车”现象,在我市悄然兴起。记者调查发现,“拼客”们在“独乐乐不如众乐乐”时,也得到了实惠:想坐私家车的人满足了愿望,有车一族顺便“捎个脚儿”,还赚了油钱。 然而,这种自发的“拼车”互利......
·
南京挪用资金罪律师
南京挪用资金罪刑事辩护律师致力于预防单位犯罪及企业家个人的刑事风险防范,为挪用资金犯罪案件提供缓刑、无罪、罪轻辩护,解答最新司法解释、法院量刑标准,出庭辩护,维护犯罪嫌疑人的合法权益。▲南京挪用资金罪律师解读罪名挪用资金罪,根据我......
·
松阳县看守所
浙江省松阳县看守所地址在松阳县官溪村,过境公路北,靠近天元大酒店,是松阳县.关押犯罪嫌疑人的场所。律师提示:松阳县看守所不准家属探视,只有律师才能见到犯罪嫌疑人,律师去松阳县看守所会见面谈、了解案情、取保候审、提供法律帮助、确定是否具......
·
非婚生子女继承财产的比例是怎样的
一、非婚生子女继承财产的比例是怎样的我国婚姻法和继承法都明确规定,非婚生子女与婚生子女一样,享有平等的继承权。1、非婚生女子的继承权,依法受法律保护。《民法典》(2021年1月1日起施行)第一千零七十一条规定:“非婚生子女享有与婚生子女同等的权利,......
·
山东省征地补偿标准是怎样的
山东省征地补偿标准是怎样的由于国家建设土地的需要,很多情况下,往往需要征用居民用地来作为开发用地,建设公共基础设施等,在征用土地时,政府往往需要给予居民一定额度的土地征用款来补偿居民,那么山东省征地补偿标准是怎样的?下面我们将具体介绍一下......
·
域名交易安全的方式有哪些
域名交易安全的方式有哪些域名是计算机上网时必不可少的,它帮助我们在上网时连接到私人的计算机,而域名是要花钱购买的,但是在域名交易的过程中经常会出现交了钱却拿不到域名或者是把域名给出却收不到钱的情况,下面我们就来说说域名交易安全的方式有哪些......
热门城市
防城港律师
济南律师
东营律师
长春律师
和平区律师
齐齐哈尔律师
丽水律师
潜江律师
滁州律师
吐鲁番律师
娄底律师
南岸区律师
咸阳律师
青海律师
双桥区律师
渝中区律师
新余律师
眉山律师
崇左律师
乌海律师
推荐律师
浙江
何强律师
副主任律师 法学硕士 执业14年
18868876507
福建
陈建青律师
主任律师 执业22年
18567906376
江苏
夏骏艺律师
部门主任 法学学士
15052927793
上海
罗东升律师
主任律师
18516500148
安徽
沈培亮律师
法学学士 执业14年
18656084778
上海
赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507
律师咨询
·
讨薪,我于己于11年12月3日一朋友介绍说帮他哥开车
·
右手食指断一半 要怎样索赔?
·
咨询一些婚姻财产的问题,我家拆迁到两套房子
·
我2014年8月买了一套门面房2层的,楼梯在一层,要上二层只
·
我与驻马店公司签订劳务合同,现在需要劳动仲裁,我想委
·
我的这个怎么说?
·
离婚有家暴行为,中间调解数次,报警一次,有两个孩子男
·
非法采矿关押七个多月还没结累
·
医院这样做是不是有问题
·
离婚纠纷,争取小孩抚养权和给对方的钱财
·
我在八月二十号左右向法院提交的银行解封通知,如果是法院没有提交属不属于渎职,有没
·
你好 王律师 我想问一下我想离婚他不同意怎么办?