甘肃省工程质量管理细则
对于从事建筑行业的朋友来说，几乎每
甘肃省工程质量管理细则
对于从事建筑行业的朋友来说，几乎每天都会接触到工程合同。作为一个公司的管理者，也无可避免的主要熟知各种类型的法规，必须由很强的领导能力和管理能力，能准确的抓住机遇。甘肃省工程质量管理是这些法规中的一类，故而除工程师外，领导层面的管理者也是需要了解这些法规的。
甘肃省工程质量管理细则
第一条 为了规范全省建设工程质量监督工作,明确监督工作内容和程序,依据建设工程质量管理条例、甘肃省建设工程质量监督管理规定?参照建设部?工程质量监督工作导则,结合我省实际,制定本实施细则。
第二条 在本省境内依法实施建设工程的新建、改建、扩建活动质量监督工作的,适用本规定。
交通、水利等专业工程的质量监督工作参照执行。
第三条 工程质量监督申报应在建设单位领取施工许可证或开工报告前办理,工程质量监督机构(以下简称监督机构)应当按照国务院?建设工程质量管理条例?规定向办理工程质量监督申报的建设单位提供?甘肃省建设工程质量监督申报表?。
第四条 监督机构应要求建设单位在申办工程质量监督时,填写?甘肃省建设工程质量监督申报表?并提交以下资料:
㈠建设工程规划许可证(城市规划区内的建设工程);
㈡勘察、设计、施工、监理、检测单位资质证书副本;
㈢勘察、设计、施工、监理单位中标通知书及合同;
㈣施工图设计文件审查批准书;
㈤全套施工图纸、岩土工程勘察报告;
㈥?甘肃省建设工程质量监督申报表?及表列项目负责人、项目经理、总监理工程师、检测技术人员等的资格证书;
㈦施工组织设计和监理规划。
上述资料中的各类证件一般应同时提供原件和复印件,审核后将原件退回。如不能提供原件者需提供加盖公章的复印件。
第五条 监督机构应在3个工作日内完成对建设单位提交资料的审核,填定?建设工程质量监督申报资料核查表?。对提交资料不全或资料不符合有关规定的,书面通知建设单位补报有关资料。
第六条 监督机构对经过资料核查符合要求的工程,应在?甘肃省建设工程质量监督申报表?中签署符合条件、同意受理监督的意见,签发?甘肃省建设工程质量监督书?。
第七条 监督机构在签发?甘肃省建设工程质量监督书?之日起5个工作日内,由2名以上监督员组成工程质量监督组,实施建设工程质量监督的具体工作。
监督组人员在履行工程质量监督职责时,应当持有?行政执法证?和?建设工程质量监督证?。
第八条 监督机构组成工程质量监督组后,应当针对工程规模、性质、特点,编制?建设工程质量监督工作方案?,并根据?建设工程质量监督工作方案?规定的主要监督内容和配合检查内容,填写?建设工程质量监督告知书?,在首次监督工作会议时由监督组送达工程有关各方。监督组根据监督检查中的需要,可以对监督工作方案进
行及时调整和补充。
第九条 建设
工程开工时,监督机构应在施工现场召集由工程建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单位参加的首次监督工作会议:
㈠介绍负责工程质量监督工作的监督组组成人员;
㈡告知工程质量监督工作主要内容、方式以及监督工作依据的法律、法规、规定和工程技术标准等;
㈢明确工程参建各方相关配合监督检查事宜;
㈣核查施工许可证;
㈤核查由施工单位编制、经监理单位审核的施工组织设计;核查监理单位编制的监理规划、监理实施细则;核查施工、监理单位项目管理机构组成及相关任命文件;
㈥核查施工单位项目经理、项目技术负责人、质量检查员、资料员、取(送)样员持证上岗及到位情况;核查总监理工程师任命书、总监理工程师、监理工程师注册资格证、见证人员上岗证以及各类人员到位情况;
㈦签送?建设工程质量监督告知书?;
㈧填写?建设工程质量首次监督会议监督检查记录?。
第十条 监督机构采取随机巡查和抽查方式,对建设工程质量责任主体和有关机构质量行为和工程实体质量进行不定期、不告知的巡查、抽查,主要检查工程质量责任主体和有关机构质量保证体系建立及运行情况以及有关各方对工程实体质量合格结论的认定情况。
第十一条 监督机构应按照建设部?工程质量监督工作导则?规定的质量行为监督内容进行监督,同时还应对工程质量责任主体和有关机构以下质量行为进行监督:
㈠抽查有关资料,监督建设单位有关无明示或暗示工程参建单位违反工程建设标准强制性条文的情况;
㈡核查勘察、设计、施工、监理、检测单位资质等级和业务范围;
㈢核查勘察、设计文件上的签章、签字情况,监督勘察、设计人员执业资格是否符合规定、出图印章是否齐全;
㈣抽查建筑材料、预拌混凝土、钢结构构件、其他构配件出厂合格证、试验报告和见证取样检测资料、结构实体检测报告,监督施工单位对涉及结构安全和重要使用功能的试块、试件和材料执行见证取样送检情况;
㈤抽查旁站监理记录,将监理工程师的检查结论与现场抽查的实际情况对比,监督监理单位履行旁站监理责任的情况。
监督机构每次检查后均应当填写?建设工程质量责任主体质量行为监督记录?。
第十二条 监督机构应当按照建设部?工程质量监督工作导则?规定的工程实体质量监督内容进行监督,同时还应对以下工程资料抽查、核查:
㈠抽查以下主要施工资料,监督施工单位对施工过程进行质量控制的情况:
1
、核查地下室防水、地面防水、屋面防水、建筑物垂直度、沉降观测、幕墙及外墙
三项性能检验、节能保温测试、水、电、暖、通、智能等工程主要使用功能检验资料;
2、抽查检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量评定资料及陷蔽工程验收等施工质量技术管理记录和质量验收记录;
3、抽查地基处理资料,基础、主体结构重点部位的砌体、混凝土、钢筋、钢结构、防水工程质量抽样检测资料;
4、抽查专业建设工程中重点部位的检验(检测)资料;
5、核查工程观感质量检查资料。
㈡抽查以下主要监理资料,监督监理单位根据工程监理规划及监理实施细则,对施工过程进行质量控制的情况:
1、监理单位签认的设计交底和图纸会审会议纪要;
2、监理单位对施工组织设计中重要部位和关键工序施工质量措施的审查记录;
3、监理单位签认的工程材料进场报验单、施工测量放线报验单和隐蔽工程检查记录;
4、监理单位对见证取样和送检执行情况的检查记录;
5、监理单位签认的工程检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录。
㈢核查建设单位委托进行的民用建筑工程室内环境质量检测报告。
监督机构每次检查后均应当填写?建设工程实体质量监督记录?。
第十三条 监督机构应当对建设、施工单位和工程质量检测机构进行的工程质量检测工作监督检查:
㈠监督检查建设单位委托有资格的工程质量检测单位进行的对工程主要受力构件不少于同批构件总数5%数量的检测工作。
㈡监督检查施工单位进行的涉及结构安全的使用功能的重要分部工程的抽样检测工作。
㈢监督检查工程质量检测机构承担的见证取样检测工作。
第十四条 监督机构在监督检查中应使用检测仪器设备进行监督抽测,监测情况记入?建设工程质量监测记录表?。
经监测发现工程质量不符合工程建设强制性标准或对工程实体受力构件质量有怀疑的,应责成施工单位委托有资格的工程质量检测机构进行专项检测,并向监督机构报送检测结论,监督机构应对专项检测全过程进行监督。
第十五条 当地基基础分部(子分部)、主体分部(子分部)工程、具备独立使用功能和生产能力的分部(子分部)工程具备阶段验收条件以及单位工程具备竣工验收条件后,监督机构应按工程质量验收监督程序,对工程质量验收进行监督。
第十六条 监督机构应按下列程序对工程质量阶段验收和工程质量竣工验收进行全过程的监督:
㈠核查建设单
位或其委托的监理单位提交的工程验收资料、验收方案;
㈡现场核实工程质量验收条件;
㈢听取建设、勘察、设
计、施工、监理单位分别汇报的工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的总体情况;
㈣查验建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程质量验收资料;
㈤实地查验工程实体质量;
㈥核查整改问题处理情况;
㈦监督工程质量验收程序,核查工程建设各方主体的验收签字手续是否齐全。
第十七条 工程质量阶段验收条件具备时,监督机构应当要求建设单位在工程计划阶段验收15个工作日前报送以下资料进行审核:
㈠建设单位填报的?主体结构、地基与基础分部(子分部)工程质量验收通知书?,阶段验收方案、验收人员组成名单以及建设单位进行委托检测的工程实体质量检测报告
地基基础分部工程质量阶段验收时,建设单位还应提供(土壤氡浓度检测报告)。
㈡施工单位出具的?地基基础、主体结构阶段验收报告?、阶段验收分部工程?混凝土强度统计评定报告?、?砂浆抗压强度统计评定报告?、?钢结构焊缝擦伤检测报告?、?高强螺栓抗滑移系数检测报告?以及施工单位?工程实体质量抽样检测报告及使用功能检验报告?。
㈢监理单位出具的?工程监理质量阶段验收评估报告?、进场材料抽样检验统计报告。
㈣勘察、设计单位出具的?工程勘察、设计单位阶段验收质量检查报告?。
㈤其他需要提供的资料。
第十八条 监督机构应当在阶段验收前对建设单位提交的阶段验收资料进行审查,实地查验工程实体质量,符合条件后,对建设单位组织的阶段验收进行监督。
在阶段验收过程中监督机构应填写?主体结构、地基与基础分部(子分部)工程质量验收监督检查表?。
第十九条 单位工程具备工程竣工验收条件时,监督机构应当要求建设单位在工程质量竣工验收15个工作日前报送以下资料进行审核:
㈠建设单位填报的?建设工程质量竣工验收通知书?、工程质量竣工验收方案、验收人员组成名单以及建设单位进行委托检测的工程实体质量检测报告。
㈡施工单位提交的?建设工程施工质量竣工报告?、分部(子分部)工程质量验收记录、?单位(子单位)工程质量控制资料核查记录?、?单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录?、?单位(子单位)工程观感质量检查记录?。
㈢监理单位提交的?建设工程监理质量评估报告?。
㈣勘察、设计单位提交的?建设工程勘察质量检查报告?、?建设工程设计
质量检查报告?。
㈤民用建筑工程室内环境质量竣工验收检测报告。
㈥建设单位和施工单位签署的?工程质量保修书?。
㈦要求提交的其他资料。
第二十条 监督机构应当在工程竣工验收前对建设单位提交的工程质量竣工验收资料进行审查,实地查验工程实体质量、填写?建设工程竣工验收资料和条件检查记录?,符合条件后对工程质量竣工验收全过程进行监督。
在工程质量竣工验收监督过程中监督机构应填写下列记录:
㈠对建设单位报送的工程质量竣工验收各项资料进行核查,填写?竣工工程质量控制资料监督抽查记录?;
㈡按照工程竣工验收应具备的条件、验收组人员到位情况、验收组织及验收方案执行情况、工程实体质量存在问题处理等情况,填写?单位(子单位)工程竣工验收监督记录表?。
第二十一条 建设单位在环保、消防、规划等专项验收尚未进行,拟对单位工程进行竣工验收过,监督机构按本规定第二十条至第二十一条规定程序实施验收监督。
第二十二条 对于未办理质量监督已经开工建设的工程,在补办施工许可证前,建设单位应补充申报监督。监督机构应按委托执法权限或报同级建设行政主管部门实施行政处罚,并责令建设单位委托有资格的工程质量检测机构对已完成的工程进行检测鉴定,检测鉴定结论符合工程设计、施工有关标准后,方可补办质量监督。
第二十三条 对于已取得?甘肃省建设工程质量监督书?后3个月内未开工建设的工程,应要求建设单位向监督机构提交暂缓开工的书面报告,并在正式开工时书面报告监督机构,否则?甘肃省建设工程质量监督书?自动失效,建设单位应当重新申办。
第二十四条 监督机构在质量监督过程中应及时记录监督情况,并要求相关工程质量责任主体和有关机构予以签认,发现发程质量责任主体和有关机构的质量行为以及工程实体质量不符合有关法规、工程建设强制性标准和相关技术标准规定时,应按下列程序予以处罚:
㈠发现一般性问题,未影响结构安全、环境质量和主要使用功能的,向责任单位签发?建设工程质量现场检查通知书?,监督整改;
㈡发现较严重质量问题,有可能对结构安全、耐久性、环境质量和主要使用功能产生不良影响的,签发?建设工程质量整改通知书?,限期整改;
㈢发现危及结构安全和环境质量的重大质量问题,签发?建设工程局部停工通知书?。
㈣责任单位整改完毕后,监督机构应要求责任方上报?建设工程质量整改结果?,局部停工工程不需上报?建设工程复工申请报告?。
㈤监督机构收
到质量整改报告或复工申请报告3个工作日内予以复查,经复查符合要求的,应签发?建设工程复工通知书?;
㈥按照?甘肃省工程建设质量行为记录管理暂行办法?(甘建工[2003]380号文)规定的程序,记录不良行
为现象,填记?建设工程质量责任主体不良质量行为记录表(监督登记表)?以及?建设工程质量责任主体不良质量行为记录表(汇总表)?。
第二十五条 监督机构在工程质量阶段验收和工程质量竣工验收前发现报送的验收资料不符合有关规定,应要求建设单位补报,工程实体质量存在问题,应责令整改;对验收过程中发现工程质量责任主体和有关机构有违反建设工程质量管理有关法律、法规行为或工程实体质量存在问题的,应当场发出?建设工程不具备验收条件通知书?,责令限期整改后重新组织验收。
第二十六条 监督机构对工程质量事故的监督处理:
㈠责任单位应当在工程质量事故发生后24小时内向监督机构及有关部门报告,填写?工程质量事故快报表?;
㈡监督机构收到?工程质量事故快报表?后应当及时签发?建设工程质量局部停工通知书?,监督事故的调查处理工作;
㈢监督机构对工程质量事故的处理过程进行监督,事故处理完成后填写?工程质量事故处理监督记录?。
第二十七条 监督机构对其他在关事项的监督处理:
一、工程建设过程中,建设工程质量责任主体、工程基本概况发生变化时,监督机构应要求建设单位在变更后10个工作日内提交书面通知,办理有关监督变更申报手续;其中施工单位发生变更时,建设单位还应在新的施工单位进入现场前委托有资格的工程质量检测单位对已建工程进行检测鉴定,并将检测鉴定报告报监督机构备案。
二、在建设的工程因故中止施工时,监督机构应要求建设单位自中止施工之日起15个工作日内提交书面通知,通知内容包括中止施工时间、原因、在施部位、维修管理措施筹,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
工程恢复施工后,监督机构应要求建设单位在开工后10个工作日内提交书面报告。对于中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位还应当委托有资格的工程质量检测单位对已建工程进行检测鉴定。
第二十八条 监督机构必须在工程竣工验收合格后7个工作日内,向工程竣工验收备案机关提交?建设工程质量监督报告?。
第二十九条 工程质量监督报告应当客观、真实反映责任主体和有关机构履行质量责任的行为及工程实体质量监督检查情况。主要内容包括:
㈠工程基本情况;
㈡工程质量责任主体和有关机构执行有关工程质量
法律、法规、工程建设强制性标准以及工程建设程序情况;
㈢工程质量阶段验收及工程质量竣工验收情况;
㈣工程重要使用功能及民用建筑工程室内环境污染控制检测情况;
㈤工程质量竣工验收资料核查情况;
㈥工程质量监督
检测情况;
㈦施工过程中出现质量问题整改和质量事故处理情况;
㈧工程质量责任主体和有关机构以及相关人员的不良质量行为记录和重要件记述。
㈨工程竣工验收监督情况和工程竣工验收备案的建议。
第三十条 工程质量监督报告按照审核批准程序进行签认,加盖公章后签发。
工程质量监督报告一式六份,报备案机关一份、监督机构留有二份,工程竣工验收备案通过后送建设单位三份。
第三十一条 监督机构应当在签发?甘肃省建设工程质量监督书?之日起,按单位工程开始建立监督档案,并在提交监督报告之日起15个工作日内完成监督档案归档工作。
第三十二条 全省工程质量监督档案实行统一编号,编号由9位数字组成,前4位数为工程所在市(州)、县(区)行政区域代码,第5、6位数字为当年年份的后2位数,第7、8、9数字为本地监督机构监督工程的自然顺序号。
第三十三条 工程质量监督档案统一采用国际标准A4幅面,按有关工程文件档案管理规定装订。
第三十四条 工程名称栏按设计图纸标注的工程全称填写,单位名称栏按公章全称填写,签字栏必须为本人亲笔签署,凡书写内容应字迹清晰,复印件应先行复印再行个人签字并加盖公章。
第三十五条 工程质量监督档案由质量监督组负责收集整理,包括监督过程中所形成的各种影像资料。
第三十六年 工程质量监督档案按工程重要程度保存,国家及省重点建设项目、标志性工程、特殊工程永久保存,大、中型工程长期保存,一般工程短期保存。
第三十七条 本细则自即发之日起执行。
虽然篇幅较短，但所包含的内容很广，这也是由于工程的项目具有多样性所决定的。可以说这个细则是其他工程质量管理的基础，在遵守这些细则的前提下，具体的工程项目的质量才能得到保证。
·工伤鉴定和司法鉴定的依据标准是什...
工伤鉴定和司法鉴定的依据标准是什么？一、工伤鉴定依据标准根据《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》规定，工伤一共分为十级，下面就分别列出工商的十级标准：1、一级工伤鉴定标准一级伤残的鉴定标准包括：面部重度毁容，同时伴有表b2中二级伤残之一者;全身重度瘢痕形成......
·工程纠纷证据类型有哪些
工程纠纷证据类型有哪些众所周知，我们在起诉和诉讼的过程中，要提供相应的证据以主持自己的诉讼主张，在工程纠纷中也是如此。可是，许多人却不知道，在工程纠纷中需要提供哪些证据。下面，我们告诉您，根据现行的法律规定，工程纠纷证据的类型和需求。一、起诉状要求1、起诉......
·企业如何支付工资,发工资一定要有...
劳动者付出劳动之后，理应获得劳动报酬。工资是用人单位以货币形式支付给劳动者的劳动报酬，同时，支付工资给劳动者也是用人单位的义务之一。那么，企业如何支付工资呢？详细内容我们一起在下文中进行了解。一、企业如何支付工资按照我国劳动法规定，用人单位应该直接将工资支......
·江苏省劳动保障监察条例
对于违反劳动法规定的人或者公司，根据我国劳动法相关规规定，相关劳动部们有权力对其进行处罚，或者对其进行警告，情况严重会通报批评，根据情况可以采取罚款等相关措施，我们要告诉您的是，由于地方的限制性，每个地方的劳动保障监察条例会有所不同，以下是我们搜集的江苏省劳动......
·无锡律师说法：以他人名义贷款应该谁偿还？
马某某马某父的名义向银行申请贷款，并签订借款合同一份，约定由马某父向该行借款75000元，借款由马某某提走。此后，马某某以马某父的名义付利息，本金分文未付。这笔借款该由谁来还？一审.认为应由父亲马某父还，二审.最后判决由女儿马某某来还。一审.......
·长期分居导致感情破裂判离，女方二审争取财产终获支持！
案情简介：上诉人与被上诉人虽有争吵打闹，但这是夫妻之间正常的相处，同时上诉人与被上诉人共同生活5年，有着深厚的感情基础的，在诉讼期间，双方虽处于分居状态，但是彼此之间一直联系，且两人有婚生女，孩子的成长离不开父亲的陪伴，更离不开完整的家庭......
·苍南县看守所
浙江省苍南县看守所地址在苍南县灵溪镇渡龙村，路线导航：从玉苍路-公园路-左拐过政法桥-直行约600米右拐进政法路-走到底即到。提示：苍南县看守所不准家属探望，亲人被拘留，应尽快委托律师会见、申请取保候审、无罪辩护、罪轻缓刑、申诉维权、法律帮......
·江山市看守所
浙江省江山市看守所地址在江山市虎山街道金坞村乌金山，靠近虎山街道何家山敬老院，是江山市.关押犯罪嫌疑人的场所，路线导航：坐公交106路直接到达。律师提示：江山市看守所不准家属探视，只有律师才能见到犯罪嫌疑人，刑事律师去江山市看守所会见犯......
·不属于技术服务合同标的范围的合同
技术服务合同，《合同法》第三百五十六条的规定是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同，不包括建设工程合同和承揽合同。依《合同法》的规定，下列合同不属于技术服务合同标的范围： 一、标的对现有产品、工艺无改进设计的合同；......
·复婚后再次起诉离婚的婚前财产怎么算？
复婚又离婚，这在实践中还是不少见的，虽然这样做不好，但还是存在的。那么又离婚肯定涉及财产分割，那么，复婚后再次起诉离婚的婚前财产怎么算?我们在下文为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、复婚后再次起诉离婚的婚前财产怎么算?我国《婚姻法》第18......
·借钱不还法院办案程序是什么?
借钱不还法院办案程序是什么样的一、借钱不还法院办案程序1、由原告准备好原被告双方的身份信息资料(如果被告是单位的，则应该提供工商登记信息、组织机构代码证)、诉状和相应证据材料到法院立案庭进行立案。其中的诉状和证据材料应该向法院提交正本一份，......
热门城市
巫溪县律师 宣城律师 南开区律师 天津律师 徐州律师 宜昌律师 美加北美律师 泉州律师 咸阳律师 定西律师 衡阳律师 益阳律师 朝阳区律师 西双版纳律师 长沙律师 江西律师 南岸区律师 鄂州律师 双桥区律师 大洋洲律师
|
| |
推荐律师
 律师咨询
|
|
首页 >>法律知识
法学学士 执业14年
