法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
工程款纠纷处理方法
律师文集
承包人因拖欠工程款提起诉讼,发包人往往以工期逾期为由提出反诉,动辄提出数百、数千万的逾期赔偿,其目的是抵销承包人的诉讼请求;而承包人以发包人逾期付款工期可以顺延为由进行反诉抗辩,司法实践中却往往得不到法官的支持,原因是法官的自由裁量权缺乏统一的操作规矩。
《
合同法
》规定承包人可顺延工期的法条共有三条。《
合同法
》第278条规定:“隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”《
合同法
》第283条规定:“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”《
合同法
》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。”问题是这三条规定对顺延工期使用的词语都是“可以”。就法律意义而言,“可以”是一个任意性的模态词,对《
合同法
》上述三条法律规定的事由,法官有权根据案件实际情况进行自由裁量,可以判决顺延工期,也可以判决不顺延工期。至于法官应根据什么作为标准进行裁量,法律本身并无规定。
针对法官对是否顺延工期的自由裁量权过大的弊端,司法解释第17条对此作出统一规定:“发包人违反
合同法
第278条、283条和284条规定,承包人应当及时书面催告发包人在合理期限内履行义务。发包人在合理期限内未履行义务,承包人有权要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工等损失,并相应顺延工期。”有了这样的统一执法尺度,司法解释颁布施行之后,承包人及时发出书面催告即办理顺延工期签证,将成为企业合同履约管理的重要内容,同时也成为关于要求在拖欠工程款等事由的前提下顺延工期能否得到支持的分水岭。
拖欠农民工工资是拖欠工程款派生的直接影响社会稳定的大问题,而且农民工工资问题还往往因为工程转包或不规范分包使问题更加复杂。在立法层面,农民工工资问题的合同载体劳务合同,甚至在目前建设工程法律框架中没有任何法律、法规有所涉及。对于农民工的拖欠工资问题,司法解释第29条对农民工工资问题作出特别的保护性规定:“违法分包合同和转包合同被确认无效,实际施工人与发包人已全面实际履行合同并形成事实上的权利义务关系,实际施工人向发包人主张权利的,人民法院应当支持。实际施工人以分包人、转包人和发包人为共同被告起诉的,请求承担连带责任的,应予支持。”司法解释作出这样的规定,可以从我国《民事诉讼法》第97条寻找到依据。该法条规定:“人民法院对下列案件,根据当事人的申请,可以裁定先予执行:(一)追索赡养费、抚养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的;(二)追索劳动报酬的;(三)因情况紧急需要先予执行的。”本人认为司法解释对解决农民工工资作这样的规定有法律依据。
·
施工合同的工程欠款
为解决当事人在合同效力、解除条件、价款结算、质量缺陷等方面的争议,最高人民法院于2004年10月制定了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第22条规定:“当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。”该条确立了......
·
在借条上加盖项目部印章的行为性质...
项目部公章的使用范围一般限于工程报告、计量、变更及决算资料方面,不包括对外借款用途。但从建筑行业现实情况来看,部分建设施工单位不规范,使用项目部公章确认原材料供货、工人劳动报酬数额等债权债务关系的情形也不鲜见,故对在借条上加盖项目部印章的行为,应结合出具人的职......
·
发包方能否以承包方未开发票为先履...
我国《民法典》第五百二十六条对先履行抗辩权的规定为:"当事人互负债务,有先后履行顺序,应当先履行债务一方未履行的后履行一方有权拒绝其题行请求。先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。”先履行抗辩权,是指依照合同约定或法律规定负有先履行......
·
工程款拖欠的原因
在一个工程项目建设中,从政府审批到建设单位发包,从勘察、设计、施工单位承包到建设单位验收,构成一条前后衔接的链条,其中任何一个环节发生意外,都可能造成工程款拖欠。有的建设单位在资金不足、融资渠道还未落实的情况下,便盲目上马。有的建设单位甚至先上马,后筹资......
·
云南省各市县区看守所电话号码汇总
根据《云南省公安机关改进作风服务群众和经济社会发展十九项措施》第十一条“建立预约会见在押人员制度。公布全省看守所联系电话,方便在押人员家属、律师通过电话提前预约到看守所会见在押人员的时间,减少等候时间”的相关规定,现将全省看守所联系电话公布......
·
张某某贩毒一案辩护词(均被采纳)
审判长,人民陪审员:我接受东营区法援中心的指派,担任张某某的辩护人今天参加诉讼。出庭前,我会见了张某某,研究了东营区人民检察院的起诉书,刚才又听取了庭审调查,对案件有了比较清楚的了解。现在,我根据事实和法律规定,谈几点意见。首先,我对该案......
·
泰兴市看守所
泰兴市看守所即泰兴市...看守所,位于江苏省泰州市泰兴市河失镇城隍路路南侧,故俗称泰兴市东门看守所,具体行车路线为:从泰兴市老汽车东站一直往黄桥,不过河失街,车程大约20分钟。聘请律师去泰兴市看守所会见亲属、了解案情、取保候审、提供法律帮......
·
苏州市第四看守所
苏州市第四看守所地址:苏州市相城区黄埭镇康阳路390号,是苏州市...监管支队第四看守所,作为江苏省省首家女子看守所,实现女性在押人员分管分押,隶属于苏州市...监所管理处管理,关押因贩毒、诈骗、杀人、盗窃、抢劫等犯罪的女犯罪嫌疑人。律师提示......
·
故意杀人罪情节较轻,怎么判刑?
很多人都认为故意杀人罪是要被判处死刑的,其实不然,只有情节严重的故意杀人,才判处死刑,要是情节较轻,则不会判处死刑。那你知道,情节较轻的故意杀人,怎么处罚吗?我们下文做了讲解,您可以阅读进行了解。一、故意杀人罪情节较轻,怎么判刑故意杀人,......
·
单位住房借款合同
合同编号:( 年)第 号 ( 贷款) 借款单位 贷款银行 地 址: 地 址: 签订日期: 年 月 日 借款单位(简称甲方) 立合同单位: 贷款银......
·
劳动者以意思表示不真实为由主张劳动合同是否有效?
《合同法》第五十六条规定:"合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效."由此可以看出,如果表面上看合同是一个行为,实质上由若干部分组成,或在内容上可以分为若干部分,既有效部分和无效部分可以独立存在,一部分无效并不影响另一部分的效力,那么无效......
热门城市
贺州律师
垫江县律师
平顶山律师
自贡律师
吉林律师
新疆律师
林芝律师
迪庆律师
白城律师
金华律师
琼中律师
黑河律师
宜春律师
奉节县律师
双桥区律师
广元律师
铜川律师
昆玉律师
西安律师
本溪律师
推荐律师
浙江
温.律师
副主任律师 法学硕士 执业11年
18667830319
上海
罗东升律师
主任律师
18516500148
江苏
史微微律师
部门主任 法学学士
19850716853
福建
吕超律师
执业11年
13147094815
福建
陈建青律师
主任律师 执业22年
18567906376
上海
黄晓栋律师
法学学士 执业11年
18667830319
律师咨询
·
购买房子协议要求交楼日期,已延误1年多,怎么索赔
·
您好请问一下如果请您代理办改名字这种小事情您接吗?还
·
本人正当防卫却被认定为故意伤害罪实喝五年,按程序当向
·
律师您好,我今31未婚,我自己贷款开了一家电信营业厅
·
50年代房屋出典的问题。
·
在工地安装管道,是左手中指第三指节骨折。
·
电瓶车和自行车碰撞的交通事故
·
工作四年没合同没保险,现在公司不用我了,我想告他
·
借钱不还应该怎么办呀?
·
女工人交社保27,百分之六十缴的,2019退休。大概
·
房子已经被强拆了,要怎么申诉
·
家庭暴力长达十几年,现在要起诉离婚