法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
上海建筑工程施工合同 在上海,大部分建设工程都是承包给专业
律师文集
上海
建筑工程
施工合同
在上海,大部分建设工程都是承包给专业的公司来做的,此时双方需要签订一份
建筑工程
施工合同,其中明确建设工程的相关事项,并对
违约责任
与解决解决作出约定。那么上海
建筑工程
施工合同是怎么写的呢?我们为您整理了一个范本,希望能帮到您。
上海
建筑工程
施工合同
甲方:______________(以下简称甲方)
乙方:______________(以下简称乙方)
依照<民法典>、<建筑安装工程承包合同条例>等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:______________
二、工程地点:______________
三、工程项目:总建筑面积约_______平方米(栋楼)。
四、进场时间:定于_________年_________月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
建筑工程
施工合同范本。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为_________天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约_________亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2003年
建筑工程
消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006
建筑工程
计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作 量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。
十一、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方
违约责任
,乙方所建
房产
可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、
违约责任
(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究
违约责任
,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方:_______乙方:_______
法定代表人:_______法定代表人:_______
地址:_______地址:_______
______________年_______月_______日
以上就是我们为您整理的一份上海建设工程施工合同,各位在进行书写的时候,一定要根据自己的实际情况来操作,不过也可以适当的参考一下我们在上文中带来的范本内容。书写完毕后,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
·
用人单位拖欠工资该怎样赔偿
一般用人单位与劳动者约定好了支付工资的时间,那么就应当及时、足额的支付,否则的话单位的行为可能会构成拖欠工资,此时是需要对劳动者做出赔偿的。那具体来说,用人单位拖欠工资该怎样赔偿呢?我们一起在下文中进行了解。一、用人单位拖欠工资该怎样赔偿1、原劳动部《违反和......
·
我国的教师绩效工资是什么意思
我们常说,教师是人类灵魂的工程师。在我国,人才的发展和培养离不开教师的存在。随着国家的进步,我国对于教师的一些政策,都正在逐步的落实过程当中。其中最引教师们关注的一个问题就是教师的工资问题,下面我们要为您介绍的是,我国的教师绩效工资是什么意思?一、我国的教师绩......
·
劳动合同约定,劳动者需提前两个月...
《劳动合同法》第三十七条规定:“劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位,可以解除劳动合同。”为保护弱势劳动者,法律强制性的赋予了劳动者对劳动合同予以单方、无理由解除的权利,但为维持劳动关系必要的平衡性和避......
·
职工不加班能扣工资吗
如今很多单位都会安排加班,在职工拒绝加班时,单位还会克扣员职工的工资。不过,从法律的角度来讲,职工不加班能扣工资吗?如果不能,那么单位克扣工资职工怎么维权呢?关于这些问题,我们整理了有关资料,马上为您做详细解答。一、职工不加班能扣工资吗?《劳动法》明确规定:......
·
【平凉胡森轩律师亲办案例】女方两次起诉后离婚同时争取到孩子抚养权我方当事人诉求终获支持
案情简介:原告年幼时因高烧不退导致事后其无法正常表达。原告于2005年......
·
江宁法律顾问
江宁法律顾问担任多家企业法律顾问,为公司、企业、个......
·
二手商品房买卖流程是怎样的
二手商品房买卖流程是怎样的不管是商品房买卖还是二手房买卖,当事人都需要按照一定的流程来办理,这样才能保证在买房的时候不出现意外,损害自身利益。那么您知道二手商品房买卖流程是怎样的吗?我们整理了相关资料,将在下文中为您解答。一、二手商品房买卖流......
·
欺诈发行股票、债券罪
欺诈发行股票、债券罪,是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,即国家对证券市场的管......
·
新员工入职破冰培训怎么做?
一、新员工入职破冰培训怎么做?破冰一词源于英国,意即打破僵局,缓和气氛的意思。该词被引入国内,意思是让一群陌生人通过自我介绍和一些简单有趣的游戏让您在短时间内达到相互熟悉,相互交流的目的。新员工入职活动要让在场的每个人都参与进来。这不是......
·
婚内强行发生性关系构成强奸吗
夫妻在家庭中的地位平等,妻子有过性生活的权利,也应该有拒绝过性生活的权利。如果妻子拒绝发生性关系,丈夫在婚内强行发生性关系构成强奸吗?若你不是很清楚的话,可以跟随我们一起在下文中进行具体了解。一、婚内强行发生性关系构成强奸吗婚内的强制性......
·
信用证诈骗罪判多长时间?
在进行国际贸易活动时会用到信用证这种单据付款的书面保证文件,但是有些人就利用这种文件进行诈骗活动,那么构成信用证诈骗罪的条件是什么?触犯信用证诈骗罪会被判多长时间?这些问题我们都将在下文中进行解答。一、什么是信用证诈骗罪信用证诈骗罪,是......
·
什么是知识产权?
世界上财产分为两大类,一类称有形财产权;另一类称无形财产权。通常认为知识产权就是一种无形财产权。它是智力劳动取得的成果并由智力劳动者依法对其成果享有的权利。这里所说的“依法”是指这种智力劳动的成果必须是按照法律或法规并受其保护的成果。例如,......
·
房子越来越成为生活当中一个很重要的东西,购买房产时,房产需要
房子越来越成为生活当中一个很重要的东西,购买房产时,房产需要填写所有人的姓名,自此房产就归房产合同上所有人所有,一旦后期出现状况,需要将房产的所有人换成其他人,那么法律上是否允许房产合同更名,下面就和我们一起从下面的文章中简单的了解一吧。一......
·
商标权的转让合同格式范文
商标权的转让合同格式范文商标权是商标权人独自享有的权利,他人或其他单位不应干涉。但是商标权具有财产权益,可以转让给他人,当然需要签订一份商标权转让合同,所以,我们在下文为您推荐一篇商标权的转让合同格式范文,希望对您有所帮助。商标权的转让......
·
火车票退票新规定是什么
火车票退票并没有具体法律规定,由铁路局制定并发布,具体参考《铁路互联网购票须知》。(一)关于退票手续费客票预售期改为15天后,开车前8天(含)以上退票的,不收取退票费;票面乘车站开车时间前48小时以上的按票价5%计,24小时以上、不足48小时的按票价1......
有问题要咨询?
上海建筑工程施工合同 在上海,大部分建设工程都是承包给专业
事发地:
*
<--请留地址,便于分析
手机号:
*
<--请留手机,以便律师回复
热门城市
欧洲律师
荣昌区律师
滁州律师
西双版纳律师
锡林郭勒律师
鞍山律师
巴中律师
东营律师
静安区律师
石景山区律师
萍乡律师
甘孜律师
宣城律师
洋浦经济开发区律师
铜川律师
西城区律师
自贡律师
廊坊律师
长春律师
鹤岗律师
推荐律师
江苏
李乾溶律师
主办律师 法学硕士
18602573957
江苏
徐志勇律师
双学士 执业21年
18168563608
江苏
周宏祥律师
副主任律师 执业14年
18651990859
江苏
姜舂律师
副主任 执业15年
18261971312
福建
陈建青律师
主任律师 执业22年
18567906376
律师咨询
·
你好,我是瓦房店城龙府的一名住户,三年前小区的供暖公
·
提问:月度考核不合格降职、降级、降薪合法吗???
·
我父亲因x博引起纠纷因劝架被桶x子已有两日当时已报警 现在做
·
你好!事情是这样的,我儿子在上学路上被小轿车撞到导致
·
村民土地有土地证,现在村委会要租用这个囗粮田建房,不
·
需要什么照片?离婚协议书在民政局上模板?
·
开别人车我没带驾驶证,扣一分,罚款50,请问是扣车上
·
您好刘律师想了解下我妹妹的案情
·
庭辩结束后法庭还要做什么才结案
·
审判结果下来了,强制实施,可是法院不执行,说是没有财产不好实施
·
电子承兑汇票到期且已经提交,能重新撤回转给上家吗
·
范师你好,向你咨询我的房屋纠纷问题行吗?