法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
工程变更引起的索赔包括哪些情形
律师文集
工程的修建如果并没有遇到一些根本就没有办法抗拒的自然因素，那在正常情况下就应该按照合同施工，除此以外而引起的工程变更肯定都有可能会被索赔，负责此工程的投资者和建筑单位双方都有可能向对方索要赔偿。我们下面主要了解的内容是工程变更引起的索赔包括哪些情形?
一、工程变更引起的索赔包括哪些情形?
根据发生的原因不同，分六种情况：1、外部环境：由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。2、不可抗力：因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。3、工期变化：由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。4、价格变化：物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。5、工程保险：施工单位在遭受损失时，根据投保的内容，在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。6、其他：合同约定的其他索赔条款。
二、
工程索赔
程序是怎样的?
1、首先，索赔事件发生时，承包人应在规定时间内向监理工程师提交其索赔意向书，并抄送业主。意向书中应包含索赔事件涉及的工程项目(结构物名称)，索赔事件发生的依据，索赔费用估算。2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存，当时记录包括事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程的损害程度;导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效
票据
等，如索赔事件造成现场损失时，还应做好现场照片、录象资料的完整性，作为申请索赔的凭证，如有必要可请监理工程师到工程现场确认。3、索赔意向书递交监理工程师签认时，监理工程师应审查索赔事件的当时记录，索赔事件属实，监理工程师应予以签认。4、在索赔意向书发出后的规定时间内，承包人应送交一份拟索赔款额的详细账目，并具体说明索赔的依据。如索赔事件是连续发生的，承包人应在监理工程师要求的间隔时间内，陆续送交索赔账目和索赔依据。当索赔事件结束后，承包人应在规定时间，送交最后索赔账目。同时，承包人要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分;所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。5、监理工程师收到承包人送交的最后账目后，应对承包人提交的索赔证据和详细帐目进行审查核实，确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额，并将审核结果报业主审批。6、根据监理办上报的审核意见及承包人账目中提供的相关证据，依据合同规定，并与监理工程师和承包人协商，最终确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额。7、如果承包人提出的索赔要求未能遵守范本规定，则承包人无权得到索赔或只限于由监理工程师按当时记录予以核实的那部分款额。由此得知，工程变更引起的索赔包括物价上涨给建筑单位造成的损失，货物的运输没有像当初合同当中约定的那样，改用了其他比较高大上的运输方式而增加了运输成本，因为工期延误造成的投资成本等。根据不同情况索赔主体也会相应发生变更，比如说建筑单位因为一些原因造成的工期延误，投资者肯定要索要赔偿的。
·
手臂工伤认定评残的标准
如果你的手臂在工作时因为工作而受伤，并已经被认定为工伤，但是你又不清楚手臂工伤认定评残的标准，你可以参考以下的资料来进行判断，但这种专业的工伤认定评残是交由相关部门实施的，需要得到国家认证的工伤认定评残报告才能得到相应的赔偿。手臂工伤认定评残鉴定的标准这个......
·
国美加班不发工资怎么办？
总有企业想从劳动者身上榨取利益，大公司也不例外。国美加班不发工资怎么办？法律规定劳动者被动加班必须获得加班费，加班费根据星期不同乘以原工资不同倍数发放。拒绝发放的可申请劳动仲裁或上诉，下面是劳动仲裁方法和有关规定，有诉讼需要也可联系的专业律师。一、加班费规定......
·
上海市建筑工程预算定额的相关政策...
上海市建筑工程预算定额的相关政策是怎样的？上海市建筑工程预算定额一、《上海市建筑和装饰工种预算定额》(以下简称本定额)是根据沪建建(98)第0323号文“关于修编本市建筑工种预算定额的批复”及其有关规定，在《上海市建筑工程预算定额》(一九九三)、《上海市建筑装饰工程预算......
·
建筑工程质量资料管理的要点有哪些
建筑工程质量资料管理的要点有哪些？一般来说，建筑工程工期长、施工环节复杂，这中间会涉及到很多包括建筑图纸在内的资料，加强对这些资料管理非常有必要。而工程质量资料是诸多资料中比较重要的一个，需要专门人员收集整理，并妥善保管。那么建筑工程质量资料管理的要点有哪些？......
·
和县看守所地址、电话、会见规定、位置导航
和县看守所地址在安徽省马鞍山市和县历阳镇迎江路润和园附近联系电话：......
·
南京二手房买卖律师
南京二手房买卖律师专业解决二手房买卖纠纷案件,致力于......
行政强制执行前告知被执行方吗？一、行政强制执行前告知被执行方吗?行政机关作出强制执行决定之前，应当事先催告当事人履行......
交警出示的交通事故责任认定书，对于交通事故中双方所应当承担的责任有一个具体的认定，当事人哪一方应该承担主要责任，或者负全......
·
土地联产经营承包合同
订立合同双方： ＿＿县＿＿乡＿＿村＿＿组，以下简称甲方： 承包户主＿＿，以下简称乙方。 为了落实联产承包责任制，充分调动农民的生产积极性，明确甲乙双方的权利义务，根据中央（８３）、（８４）一号文件精神，经村民大会讨论同意和甲乙双方充分......
车祸是否可以要求精神损失赔偿一、车祸是否可以要求精神损失赔偿一般来讲，在交通事故引发的民事诉讼中，只有在受害人构成残疾......
专利权的取得需要当事人向专利局提出申请，才能获得专利。我国的专利有发明专利、实用新型专利，外观设计专利三种类型。外观设计......
·
建筑工程挂靠协议哪些情形会无效？
根据建筑法规定，凡转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位名义承接工程任务的，均属挂靠承接工程。这是所有建筑工程挂靠协议最核心的内容，也是当事人签订挂靠协议的最主要目的。现实生活中，常见的挂靠行为有：1、不具有从事建筑活动主体......
在夫妻婚姻关系中，分居是一种比较常见的行为，有的情况下是因为夫妻的工作原因而导致分居，有的则是因为夫妻感情不和而分居。那......
起诉离婚的程序主要有：一、去法院起诉法院离婚程序第一步，起诉。起诉需要的材料有：起诉书及起诉书副本、身份证、户口本、结婚......
销售假冒伪劣产品，怎么赔偿一、销售假冒伪劣产品，怎么赔偿?1、销售假冒伪劣产品的赔偿：由工商行政管理部门责令改正，可以......
有问题要咨询？
工程变更引起的索赔包括哪些情形
事发地：
*
<--请留地址，便于分析
手机号：
*
<--请留手机，以便律师回复
热门城市
美加北美律师
萍乡律师
咸宁律师
黄浦区律师
海外律师
揭阳律师
吴忠律师
五指山律师
临汾律师
江门律师
龙岩律师
文山律师
金山区律师
阳泉律师
鄂尔多斯律师
万宁律师
滨海新区律师
丹东律师
河北律师
淮北律师
推荐律师
安徽
章浩律师
副主任 法学学士
18951945636
上海
赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507
浙江
李力律师
副主任律师 法学硕士 执业12年
18667830319
广东
张逸律师
副主任律师
13016625942
浙江
何强律师
副主任律师 法学硕士 执业14年
18868876507
律师咨询
·
你好请问一下什么叫邦信罪
·
离婚房产怎么处理
·
关于房客租房违约之后希望归还租金(本人是房客)*
·
一个同事今年在我这里总共借钱13万的借款，只有转账记
·
男方1997??7号到??0号可以领结婚证了
·
我有个亲戚帮私人老板打工到山上砍山上有病毒的木头来烧
·
紧急求助：后续医疗费用如何在开庭前争取
·
婚内出轨 残忍家暴
·
你好，个体工商户营业执照已注销有没有贫困资格？
·
本人开始点开了骗子发来的链接，装了相应软件，这种情况
·
幸福的生活应该怎么去争取
·
房产问题,一老奶奶和老伴有六间房老伴去世后她由三个儿子赡养另外她还有二个女儿现在
首页 >>法律知识
副主任 法学学士 
律师咨询