法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
解除合同案例分析?
律师文集
解除合同案例分析?解除合同因为双方当事人的缘故,很容易产生纠纷,无论是解除的时间还是解除后的效力追溯,在解除合同案例的实际审判都有所体现,其反映出的不足可以为后来的诉讼起到借鉴作用,在这里,我们将通过以下案例为您进行简单的介绍。一、
?案例回顾2008年5月6日,原、被告签订承揽合同。合同约定原告王某承揽被告工程的模板制作工程,如果原告延误工期,被告有权对原告予以经济处罚,如果原告不按合同完成工程质量、工期,被告有权终止合同。2008年7月11日,监理工程师针对原告的模板工程给被告下达质量整改通知。当日,被告给原告王某发出通知,因原告施工中柱偏位,罚款2,000元。7月14日,被告通知原告停工,终止承揽合同。原告遂起诉至法院要求继续履行合同,返还罚款2000元。原审法院认为案件焦点是原告的支模质量是否合格,因原告工程质量不合格,延误了工期,被告依约有权与原告终止合同。2,000元系因原告违约而给被告造成损失的赔偿,判决驳回原告的诉讼请求。王某
上诉
称柱子偏移非其模板工程不合格而致,其不存在违约行为,要求支持其诉讼请求。二审法院认为,王某的模板工程存在质量问题,即使不存在质量问题,诉讼中被告已另外将工程承揽给他人施工完毕,所以无法继续履行。驳回其要求继续履行的诉讼请求。二、案例的问题综述上述案例反映了如下问题:1、《民法典》(2021年1月1日起实施) 第五百六十五条??当事人一方依法主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除;通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除,债务人在该期限内未履行债务的,合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的,任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。 当事人一方未通知对方,直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同,人民法院或者仲裁机构确认该主张的,合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。2、如何确定合同解除的时间点,在判决时合同履行期已过的情况下是否有解除的必要;3、合同解除后有无溯及力,赔偿损失的范围是否包括合同履行的可得利益损失;4、相对方超过三个月才提出异议,或者在诉讼中提出抗辩时已经超过了通知的三个月期限,法院是否还要审查合同解除是否符合解除条件。三、审判结果和分析实际上,在相对人超过了异议期而未提起异议之诉的情况下,合同已经解除,再要求人民法院判决解除合同,已经没有意义。如果相对人不履行合同解除之后的行为,解除权人只提起解除后的返还财产、赔偿损失之诉即可;当事人只诉求解除合同,并没有其他诉讼请求的,法院应驳回其起诉;如果同时要求解除合同和其他诉讼请求的,法院可以认定合同已经解除,因为其对已经确定的无争议的事实提起诉讼,依据无纠纷即无审判的原理,
不在法院审理范围之内,法院可以驳回其起诉。案例中法官认为已经过了履行期,没有必要再论合同是否解除。实际上应当认定,如果认定合同解除成立,则驳回原告的诉讼请求;合同解除不成立,就应当支持原告的诉讼请求。在已经无法继续履行的情况下,如果认定解除不成立,则应向原告释明,其有提起违约损害赔偿的权利。如果系二审中,则原告可以就损害赔偿另行起诉,或者案件发回重审,原告增加该诉讼请求。综合上述解除合同案例可知,当合同一方向法院
上诉
要求解除合同时,需要确认解除的时间点,才能判定是否有解除必要,这也是对
合同法
律关系存在与否的重要判断,涉及到当事人的履行情况以及损害赔偿的起算点,更多了解可咨询我们的专业律师。
·
合同按手印用无名指可以吗?
合同按手印用无名指可以吗?一、签名、盖章、按手印有什么区别?(1)签名在现实生活中,名字是公民的符号,是公民意志与人格的形式表现。(2)盖章在民事活动中,盖私章的也不计其数,与签名相比,盖章在法律上的风险是很大的,一是如果私章没有经过有关部门的备案登记不具有......
·
股权最高额质押合同是什么,应该如何填写?
股权最高额质押合同是什么,应该如何填写?人生在世总会有缺钱的时候,在囊中羞涩而又需要钱的时候,大多数人会选择抵押借款。那么,抵押合同有那么多种类,你知道什么是最高额质权吗?最高额质权具有怎样的效力呢?订立股权最高额质押合同的时候又需要注意哪些问题呢?下面马上为您解......
·
构成合同诈骗罪如何处罚
构成合同诈骗罪如何处罚合同诈骗,即行为人必须有使对方当事人受欺诈而陷入错误,并因此为意思表示,从而与之签订或履行合同。但在现实中,并不是只要存在合同诈骗的情况,那就一定会认定构成合同诈骗罪。此时还要看是否满足规定的立案标准,那在构成合同诈骗罪的情况下,要怎么处......
·
租赁合同是不是要式合同?
租赁合同,在出租以及承租方面是非常常用的一种合同,很多只要涉及到租赁的问题,都会签署租赁合同,这是为了保证双方的利益,而租赁合同是不是要式合同这样的问题涉及到了合同的种类问题,对于这个问题以及要式合同的相关规定,我们为您简单说明一下。一、什么是租赁合同要式......
·
新疆库尔勒律师代理某中学应诉一审案胜诉
新疆库尔勒律师代理某中学应诉被告王某某追加某中学为伊某人身损害案被告一审胜诉的民事代理词尊敬的审判长、人民陪审员:新疆君和信律师事务所依法接受巴音郭楞蒙古自治州某中学(以下简称“某中学”)的委托,指派本律师为其诉讼代理人,依法出庭......
·
镇江市职工法律援助工作站成立
镇江市首家由镇江市总工会牵头,镇江市人社局、市法院共同设立的镇江市职工法律援助工作站,在市人社劳动争议仲裁院挂牌成立。法律援助电话:12348法律援助电话:12348镇江市职工法律援助工作站工作职能为参与法律援助、劳动法律监督、劳动争议调......
·
上海市宝山区看守所
上海市宝山区看守所地址在宝山区月罗路2101号,来访路线:沿着月罗公路开到集贤路就到了。律师提示:上海市宝山区看守所不准亲属探视,只有律师才能去上海市宝山区看守所会见、了解案情、取保候审、确定是否具有从轻或者减轻情节,是否无罪等,争取从......
·
南京合同律师
南京合同律师处理和驾驭各类合同法律问题,南京合同法律师注重个案操作,讲求实效,为个人及企业解决合同纠纷,南京合同债务律师专业提供合同签订、合同诈骗、合同违约、合同纠纷仲裁、买卖合同、借款合同、租赁合同、运输合同等有关合同法律知识,免费合同法在......
·
网络团购平台的法律风险
2010年商务部首次发布《电子商务信用认证规则》后,300多家团购网站提出认证申请,但只有29家获得通过。但该等认证仅为自愿行为,并无强制执行力,对于其他小型网站的约束力非常轻微。由于无法确定团购经营者的信息,致使权益无法得到及时保护。中国互......
·
商标权的保护期限为多久
商标权的保护期限为多久普通商标在经过申请认定之后,就会承担注册商标,此时就会受到法律的保护。但是法律保护注册商标的,也是有一定的期限和范围的。那到底商标权的保护期限为多久呢?具体的保护范围又是怎样的?我们将在下文中一一为您解答。一、商标权的保......
·
减刑、假释程序
应当明确减刑、假释程序与诉讼程序存在较大的区别,减刑、假释程序缺乏激烈对抗的两造格局,唯一已罪犯对立的被害人由于调查手段有限,难于进行实质性对抗,同时由于国家对管制、拘役刑的执行的控制力较弱,再加上看守所、监狱管理的封闭性,证据表现比较隐敝......
热门城市
海北律师
自贡律师
咸阳律师
彭水县律师
长治律师
两江新区律师
果洛律师
盘锦律师
鸡西律师
平凉律师
来宾律师
海西律师
四平律师
昭通律师
七台河律师
东营律师
绥化律师
江津区律师
深圳律师
宜昌律师
推荐律师
山东
许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368
安徽
黄贤柏律师
法学学士 执业14年
15551750882
江苏
王庆磊律师
副主任 法学学士
18036231135
江苏
徐志勇律师
双学士 执业21年
18168563608
江苏
姜舂律师
副主任律师 执业15年
18662891662
律师咨询
·
弟兄几个继承房产,院子算谁的
·
田律师,我现在有位客户加盟了我的品牌,在合同期内自行
·
我退休年龄到了,因中间下岗后社保断缴,后继续缴,可现
·
关于未签订劳动合同辞职的问题
·
公司董事长必须由公司法人担任吗?可不可以有其中一名股
·
刑事案件在1979年的案件
·
本人于今年6月份在上饶县武夷山大道走路被车撞了,想找
·
问一下没有结婚证孩子现在出生4个月了有出生证明会罚钱
·
我想要户口本,他们凭什么要钱?
·
辽宁省的人,在长春工地打工,突发那血栓,工地不予负责,该怎么办
·
我与深圳的某家拍卖公司签订了委托拍卖合同,我现在想中
·
已经投了3万元买股份,而且是四个合伙人中股份最少的,