法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
建筑工程合同法全文 建筑工程合同法详细规定
律师文集
建筑工程
合同法
全文
建筑工程
合同法
详细规定
建筑工程
合同法
全文
建筑工程
合同法
详细规定
《民法典》第十八章、建设工程合同
第七百八十八条??建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第七百八十九条??建设工程合同应当采用书面形式。
第七百九十条??建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
第七百九十一条??发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。
总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
第七百九十二条??国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。
第七百九十三条??建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。
建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：
(一)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用;
(二)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。
发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。
第七百九十四条??勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
第七百九十五条??施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
第七百九十六条??建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
第七百九十七条??发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
第七百九十八条??隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第七百九十九条??建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
第八百条??勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
第八百零一条??因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担
违约责任
。
第八百零二条??因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条??发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条??因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条??因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
第八百零六条??承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。
发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。
合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。
第八百零七条??发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
第八百零八条??本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。
我国并没有专门的《
建筑工程
合同法
》，但是在《民法典》（自2021年1月1日起实施）中对于
建筑工程
合同有专门的一章进行介绍，文中就是在
合同法
中规定的
建筑工程
合同的有关法规，在签订建筑合同的时候需要按照法律的规定进行合同的签订，不能违反法律规定否则签订的合同可能是无效的。以上就是
建筑工程
合同法
全文的内容，希望可以帮到您。想了解
·
发包人有时候不会把建设工程发包给...
发包人有时候不会把建设工程发包给一个承包方，而是会把建设工程分包给两个承包方，这就会签订建设工程分包合同，那么工程分包合同的效力是怎么样的?对于这个问题，我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、建设工程分包合同的效力是怎么样的?建设工程分包是指经......
·
装修工程质量等级划分是怎样的
装修工程质量等级划分是怎样的我们知道，房屋装修如果不合格是会对自己的身体造成很大的损害的，所以装修工程的质量就是十分重要的。所以我们要进行质量品谷。说到评估，就会有相应的标准和等级的划分。那么，装修工程质量等级划分是怎样的？下面，就让我们带领您了解下具体的内容......
·
员工离职的方式包括哪些
实践中，不管是用人单位还是员工其实都是享有一定的劳动合同解除权的，对于单位来讲就是辞退或开除员工，而对于员工来讲则就是自己辞职或离职。而员工离职有一定的方式，那具体说来，员工离职的方式有哪些呢？请在下文中进行了解。员工离职的方式包括哪些?与单位协商解除合同......
·
兼职引发的劳动争议
原劳动部办公厅《关于因企业职工流动等问题发生劳动争议是否受理的复函》中规定:“企业的科技人员在完成本职工作的前提下，可以在其他单位业余兼职（即从事第二职业），并签订聘用合同”。劳动保障部《关于非全日制用工若干问题的意见》的颁布实施，也为劳动者同多个用工单位......
·
平顶山离婚 律师朱品文律师
一、起诉离婚应去哪个.应到哪个.起诉离婚呢？根据法律及司法解释规定，具体情形有：（一）下列离婚诉讼，由原告住所地人民法院管辖；原告住所地与经常居住地不一致的，由原告经常居住地人民法院管辖：被告不在领域内居住；被告下落不......
·
衢州市看守所寄送钱物、接见办理等规定
衢州市看守所温馨提示：近年来，在广大群众的关心和支持下，衢州市看守所的各项监管工作得到了长远的发展。为了更加规范地开展工作，增进与广大群众之间的沟通，方便群众业务的办理，特向您提出以下几点提示： 一、寄送钱物。广大在押人员亲属朋友......
·
苏州市吴江区看守所
苏州市吴江区看守所地址位于苏州市吴江区横扇镇王焰村，俗称“吴江宛平看守所”，由苏州市...吴江区公安分局管理,故又称“苏州市吴江区.看守所”。律师提示：苏州市吴江区看守所不准家属探视，只有律师才能见到犯罪嫌疑人，律师去苏州市吴江区看守所会见......
·
栖霞离婚股权分割
南京市栖霞区离婚股权如何分割？离婚后发现丈夫转移股权，我该怎么办？一方有公司股权，离婚时怎么分割？南京市栖霞区离婚股权分割律师处理南京市栖霞区及周边地区的夫妻离婚公司股权的认定和分割，详述夫妻离婚时公司股权分割的原则、公司的股权......
·
涉嫌开设赌场罪拘留多久
对于涉嫌开设赌场罪的嫌疑人、被告人来讲，在案件侦查、起诉期间，一般会对其采取拘留措施，也就是我们常说的刑事拘留。那涉嫌开设赌场罪拘留多久呢?请跟随我们一起在下文中进行具体了解。一、涉嫌开设赌场罪拘留多久依据我国《刑事诉讼法》第六十九条规定......
·
外国人著作财产权的保护期
外国人、无国籍人著作财产权是否享有《中华人民共和国著作权法》规定的保护期，取决于外国人是否成为中国的著作权人。外国人、无国籍人取得中国的著作权人应符合下列三个条件之一：一、外国人、无国籍人的作品，根据其作者所属国或者经常居住国同中国签订的......
·
拘役最短时间是多长,如何确定拘役刑期?
拘役属于我国刑事处罚当中的主刑，是一种对犯罪分子人身自由进行限制的处罚。但相对于有期徒刑来讲，拘役的强度显然没有那么大。而拘役也是有期限限制的，那么您知道拘役最短时间是多久吗?请跟随我们一起在下文中进行了解。一、拘役最短时间是多久拘役期限......
热门城市
阿拉尔律师
宁夏律师
通辽律师
保山律师
黑河律师
昆明律师
广州律师
台中律师
绥化律师
山西律师
垫江县律师
鹤岗律师
万州区律师
延安律师
铜川律师
河东区律师
太原律师
和平区律师
商洛律师
开州区律师
推荐律师
上海
黄晓栋律师
法学学士 执业11年
18667830319
安徽
史微微律师
部门主任 法学学士
15955028395
山东
范志强律师
执业20年
13065042504
上海
邱国开律师
法学学士 执业12年
13052261268
上海
唐敏峰律师
执行主任 执业14年
18501560386
江苏
徐志勇律师
主办律师 双学士 执业21年
18168563608
律师咨询
·
我老公给我名下贷网贷如果我们离婚有什么办法吗
·
你好两个还没结婚领证有两个孩子男孩抚养权判男方还是女
·
家人因为涉嫌诈骗被抓到拘留所，但是老总还没有被抓，又
·
您好，我想咨询下二手房交易合同前面甲方签的是原房主，
·
厂里不给钱怎么办？,我老婆在纺织厂里当学徒工做了十几天因为天太热中署了
·
朋友借他买手机但是当时没有写欠条有当事人
·
你好，有事想请你帮忙
·
我在一教育机构帮忙带了三节课，他们通过会计打我卡里1
·
亲戚借三万当时没写凭据，过了三不还我应该怎么??
·
身份证被盗用在酒泉注册了公司,该怎么注销
·
我结婚证办的迟想给孩办个独生证罚钱吗
·
网上低价买电脑，已经付款，卖家不发货
首页 >>法律知识
法学学士 执业11年
律师咨询