法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
建设工程施工合同当事人包括哪些
律师文集
建设工程施工
合同
当事人包括哪些
一、关于施工
合同
双方当事人的规定
施工
合同
的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。
双方当事人的义务
(1)发包人的主要义务
a.发包人应当按照
合同
约定作好施工前的准备工作，保障施工所需的工作条件。
b.发包人应按
合同
约定向承包人提供施工的基础条件，保障施工的正常进行。
c.发包人中途停建、缓建或变更设计的因承担相应的
违约
责任。
d.发包人应当按
合同
约定的日期根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。
e.按
合同
约定支付工程款是发包人的主要义务。
f.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人通知发包人检查，而发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求发包人赔偿停工、窝工等损失。
(2)承包人的主要义务
a.按照约定工程质量、期限交付
建筑
工程是承包人的基本义务。
b.承包人应对发包人提供的原材料、设备应妥善保管。
c.承包人应随时接受发包人对作业进度、质量进行的检查。
d.承包人对自己交付的建设工程质量负责。
二、审查发包人与承包人履约情况
1、对发包方主要应了解两方面内容：
① 主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。
② 履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
2、对承包方主要了解的内容有：
① 资质情况;
② 施工能力;
③ 社会信誉;
④ 财务情况
承包方的二级公司和工程处不能对外签订
合同
。上述内容是体现履约能力的指标，应认真分析和判断。
三、履约管理之工期
(一) 工期和施工进度
1、实际开工日期的认定
① 承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;
② 承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;
③ 若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以
合同
约定的开工日期为准。
2、竣工日期的认定
《最高人民法院关于审理建设工程施工
合同
纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规 [2] 定认定方法：
① 双方确认的日期为竣工日期;
② 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送);
③ 承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
④ 未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
(二) 几种影响工期的因素
1、施工许可证：
① 如未取得且未施工，以取得施工许可证之日作为开工日期;
② 但如未取得且已经施工，则一般以施工开始日为开工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且导致停工或缓慢施工，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。
3、设计变更
① 设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
② 设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
4、图纸延误
① 设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
② 设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
5、增加工程量
① 设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
② 设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
6、质量鉴定
《最高人民法院关于审理建设工程施工
合同
纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
① 鉴定合格，顺延工期;
② 鉴定不合格，视情况而定。
7、建设单位的其他原因
如：指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前，施工企业发出检查通知，建设单位未及时检查等。
① 设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
② 设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。
8、一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
9、发生不可抗力事件
无法预见、不可避免并不能克服，一旦发生，要积极采取措施，阻止和预防扩大损失，要及时按照
合同
约定的程序和时限报告。
施工
合同
需要有发包人和承包人共同
执行
，以工程建设的完成为结果。在
执行
过程中，双方当事人都各有义务需要遵守。我国
合同
法对于施工
合同
也有所规定，并且在民法体系中也能体现出
合同
的相关内容。我国法律在
合同
方面的规定日益完善。
·
小型工程验收单怎么写？
小型工程验收单怎么写？施工单位完成工程项目建设后，会组织监理机构对工程质量进行验收，只有经过验收质量合格的，才能交给建设方。监理人员完成验收后，会出具一份工程质量验收单，写清工程质量是否合格。这份单据非常重要，是对工程质量的初步判定。那么小型工程验收单怎么写......
·
劳务分包的法律规定有哪些
劳务分包的法律规定有哪些,劳务分包的形式是怎么样的工程建设中经常出现劳务分包的现象，因为工程建设是非常庞大的，很多承包方是不能独立完成的。而且劳务分包也可以提高工程建设效率，法律也是明确的支持的。所以，我们在下文和您聊聊劳务分包的法律规定有哪些?希望对您有所帮......
·
违法解除劳动合同的形式有哪些
实践中不乏用人单位违法解除劳动合同的情况，违反劳动合同法规定的不得解除劳动合同的，以及可以解除劳动合同单位按照法律规定程序进行的都属于违法解除劳动合同。那么具体来说，用人单位违法解除劳动合同的形式有哪些？我们一起通过下文进行了解。一、违法解除劳动合同的形式有......
·
一、单位非法解除劳动合同的情形有...
一、单位非法解除劳动合同的情形有哪些?依据《劳动法》第29条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依据本法第26条、第27条的规定解除劳动者的劳动合同：(一)患职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的;(二)患病或者负伤，在规定的医疗期内的;(三)女职工在孕期、......
·
盐城市看守所对犯罪嫌疑人、被告人的合法财物如何保管？
1、清点登记。（1）在入所时检查出违禁品依法予以没收；（2）发现犯......
·
江宁知识产权律师
南京市江宁区知识产权律师处理知识产权纠纷案件,包括专......
在投资中什么是可转债公司债券？现在随着经济水平的提高，人们的闲钱越来越多，很多人并不想把钱闲置，所以想要进行投资。银行的......
实践中，不管购买怎样类型的房产，在进行买卖的时候都是需要当事人交纳一定的税费，而此时往往是按照交易房产的具体情况才能确定......
若回迁房的性质为商品房及按经济适用住房管理的房屋，且合同并不存在法律规定的无效情形，则合同的效力应为有效。第二、若回迁房......
根据国家质量监督检验检疫局发布的《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》规定，驾驶人员每100毫升血液酒精含量大于或等于......
水运工程质量检验标准的划分原则是什么现代社会的发展速度远远产出我们的想象。水运工程在现代社会发展中，已经十分常见，水运工......
可以向企业老板要回多少年加班工资?可以向企业老板要回两年加班工资，加班费用其实实际上一直存在的话都可以主张，但是有诉讼时效......
不认定为工伤后要如何解决职工发生工伤事故或患职业病，由用人单位在30日内向人社局申请工伤认定，或者用人单位不申请的，职工本......
醉驾一定要吊销驾照吗醉驾不一定要吊销驾照，醉驾法院判缓刑免予执行会被吊销驾照的。根据《交通安全法》的规定，吊销照有多种情......
·
行政处罚应当保障当事人的哪些权利
由于行政主体在实施行政处罚的过程中，往往是由其单方面作出处罚决定，因而，必须保障当事人在行政处罚中的权利。这些权利主要有： 第一，有权知道行政主体给予处罚的违法事实、证据以及法律依据的知情权； 第二，陈述和包括要求举行听证在内的申辩......
有问题要咨询？
建设工程施工合同当事人包括哪些
事发地：
*
<--请留地址，便于分析
手机号：
*
<--请留手机，以便律师回复
热门城市
台州律师
泉州律师
南岸区律师
内蒙古律师
邵阳律师
乐山律师
路环岛律师
克孜勒苏律师
临沂律师
荣昌区律师
大理律师
宁夏律师
巫山律师
红河律师
保定律师
楚雄律师
郴州律师
宝鸡律师
唐山律师
包头律师
推荐律师
上海
罗东升律师
主任律师
18516500148
上海
邱国开律师
法学学士 执业12年
13052261268
江苏
姜舂律师
副主任 执业15年
18261971312
安徽
章浩律师
副主任 法学学士
18951945636
浙江
何强律师
副主任律师 法学硕士 执业14年
18868876507
山东
许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368
律师咨询
·
运营公司收了钱不给我运营店铺，
·
你好，最近车管所来找我，有人盗用身份证买车十九了，现
·
房子被法院查封
·
我在一家私营企业上班包吃住每周六晚一歺周日一天自负到
·
房屋被水泡，开发商与物业不管
·
卓律師你好！本人何小姐，最近有些煩惱事，就是在今年的
·
学校保卫处有没有权利扣留我的手机
·
我一个朋友叫人家强奸了。当时都报警了，现在离发生的事
·
你好李律师！我想起诉小三把我老公转账给她的钱要回来，
·
债权债务，借钱不还。
·
是这样的今晚在陌陌加了一个女的，然后一块来了两个人，
·
货车和我的车撞了，对方全责，我的车两年了两万公里，汽车大梁撞
首页 >>法律知识
主任律师 
律师咨询