法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
新版工程质量保证金管理办法是什么?
律师文集
新版工程质量保证金管理办法是什么？
工程质量一直是我国比较重视的项目，在我国出现过很多质量出现问题的事件，但是造成的损失是巨大的，不仅造成经济的损失还会造成人员的伤亡，这样的结果影响比较大，因此我国对于建设工程质量有很严格的管理条例，那新版工程质量保证金管理办法是什么?下面就详细介绍。
建设工程质量保证金管理办法
第一条 为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法。
第二条 本办法所称建设工程质量保证金(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。
缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。
第三条 发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：
(一)保证金预留、返还方式;
(二)保证金预留比例、期限;
(三)保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式;
(四)缺陷责任期的期限及计算方式;
(五)保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序;
(六)缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式;
(七)逾期返还保证金的违约金支付办法及
违约责任
。
第四条 缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。
社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。
第五条 推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金。
第六条 在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。
第七条 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。
第八条 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
第九条 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
第十条 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。
第十一条 发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担
违约责任
。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
第十二条 发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。
第十三条 建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法关于发包人与承包人相应权利与义务的约定执行。
第十四条 本办法由住房城乡建设部、财政部负责解释。
第十五条 本办法自2017年7月1日起施行，原《建设工程质量保证金管理办法》(建质〔2016〕295号)同时废止。
任何工程在建设工程的时候始终把质量放在第一位，因为任何工程如果质量出现问题就会造成严重的损失，因此一般建设商都会缴纳一定的质量保证金来保证自己的建设工程在质量上不会出现任何的问题。
·
现在员工和单位签署的劳动合同大部...
现在员工和单位签署的劳动合同大部分都有期限，到期会续签。但是也有一些劳动合同没有固定到期日期，当出现法律规定的情形时，单位也是可以解除的。那么单位解除无固定期限劳动合同的情形包括哪些？下面我们一起来看看我们是怎么说的吧。一、单位解除无固定期限劳动合同的情形包......
·
对女职工有哪些劳动保护规定
由于女职工身体结构、生理机能的特点以及抚育子女的特殊需要，在劳动方面法律是给予了更多保护的。为此，我国还专门规定了《女职工劳动保护规定》，那么您知道这个规定做了哪方面的保护吗?我们将在下文中为您做详细解答。女职工劳动保护规定第一条为了减少和解决女职工在劳动中......
·
夜班津贴是国家对于劳动者的一种补...
夜班津贴是国家对于劳动者的一种补偿措施，根据《劳动法》的相关规定，补偿的职工的工作时间必须是超过规定的时间的。不同地方的夜班津贴补偿是不一样的，并且企业也可以根据实际情况制定相应的津贴，那么到底四川夜班津贴标准是多少呢?下面就让的我们为您解答。一、四川夜班津贴......
·
三明工伤认定的标准是什么？
劳动者在工作过程中受伤可以认定为工伤，工伤按照规定可以分为十级。要评级就需要进行工伤认定，工伤认定完后也可以向用人单位拿到赔偿，合理维护劳动者的权益。各个地区对于工伤认定的标准都有所不同，下文对三明工伤认定的标准是什么这个问题做出了详细的回答。一、工伤认定的......
·
苏州市姑苏区人民法院太湖流域环境资源法庭管辖范围
苏州市姑苏区人民法院太湖流域环境资源法庭管辖苏州市（不含太仓市、张家港......
·
句容讨债
句容讨债律师为镇江市句容市地区个人和企业解决催收欠......
·
商标权与企业名称的冲突
商标权和企业名称权是两个不同的法律概念。在我国，商标权是指商标权人依法对自己的注册商标所享有的占有、使用、收益、处分的权利。而企业名称权是指经核准登记的企业对其企业名称在核准登记的区域内享有的专用权利。企业名称权与商标权的冲突主要包括：1．......
·
中国申请专利费用怎么收取
中国申请专利费用怎么收取目前在我国可以申请的专利主要分为了三类，即发明创造、实用新型以及外观设计，而不管是申请哪一种专利，法律规定都必须要办理相应的手续，提交材料，支付一定的费用。那么中国申请专利费用具体是怎么收取的呢?我们为您介绍。专利申......
·
房地产中介服务合同纠纷有哪些
房地产中介服务合同纠纷有哪些？根据我们的了解，随着房价的不断上升，二手房在房产交易中占据了很大一部分，这在房产交易中的比例也是非常重要的，那么房地产中介服务合同纠纷有哪些，这又会给消费者带来哪些避免不了的纠纷呢，下面我们就来跟您讲解。房产中......
·
敲诈勒索罪与抢劫罪之分
敲诈勒索罪与抢劫罪同属于财产类的犯罪，侵犯的法益也是复杂法益，包括他人公私财物的所有权，同时也会对他人的人身安全造成一定的影响。那么您知道敲诈勒索罪与抢劫罪具体有哪些区别吗?我们将在下文中为您介绍。一、敲诈勒索罪与抢劫罪之分仅从字面看，“威胁......
·
怎么分担抚养费费用
父母在解除同居关系或者离婚后，需要就未成年子女的抚养费问题做出协商处理。那么实践中如何对未成年子女的分担抚养费费用呢？相信很对人对此都不太了解，下面就让我们为您做详细解答吧。一、怎么分担抚养费费用抚养费包括子女生活费、教育费、医疗费等费......
·
在无证驾驶机动车上路的情况下，危险性是比较大的，而此时也很容
在无证驾驶机动车上路的情况下，危险性是比较大的，而此时也很容易造成交通事故的发生，这种情况下自然对但是人的处罚就不会那么轻了。那到底无证驾驶造成交通事故怎么处罚呢?而如果在肇事之后又有逃逸行为的话，又该如何处罚?我们马上为你做详细解答。一、无......
·
婚姻法出轨方面的规定是什么？
随着《民法典》（2021年1月1日起实施）颁布，《婚姻法》将废止。一、《民法典》出轨有什么规定出轨是通俗的说法，法律中没有规定出轨，在《民法典》中相关的规定是第1043条规定：“夫妻应当互相忠实，互相尊重;家庭成员间应当敬老爱幼，互相帮助，维护平等、和......
·
服务商标与企业名称有什么区别
一.构成要素不同。企业名称一般由行政区划名称、字号、行业或经营特点、组织形式组成。商标只能由与他人提供的服务区别开来的显著部分构成。二.功能不同。服务商标仅区别不同的服务出处，企业名称则可以识别不同企业的经营，包括服务和商品。一个企业可以有多......
·
一级医疗纠纷主次责任划定的标准是什么?
一级医疗纠纷主次责任划定的标准是什么？根据《医疗事故技术鉴定暂行办法》第三十六条规定，一级医疗事故中主次责任可以划分为：1、完全责任：指医疗事故损害后果完全由医疗过失行为造成。(赔偿全部损失的100%)2、主要责任：指医疗事故损害后果主要由......
有问题要咨询？
新版工程质量保证金管理办法是什么?
事发地：
*
<--请留地址，便于分析
手机号：
*
<--请留手机，以便律师回复
热门城市
河池律师
贵港律师
广西律师
宁夏律师
锡林郭勒律师
河东区律师
丰台区律师
新竹律师
丰都县律师
台南律师
防城港律师
开州区律师
云阳县律师
惠州律师
河西区律师
宁河区律师
可克达拉律师
河源律师
德阳律师
台北律师
推荐律师
福建
吕超律师
执业11年
13147094815
上海
罗东升律师
主任律师
18516500148
安徽
沈培亮律师
法学学士 执业14年
18656084778
广东
张逸律师
副主任律师
13016625942
江苏
王庆磊律师
副主任 法学学士
18036231135
上海
邱国开律师
法学学士 执业12年
13052261268
律师咨询
·
现在我们在闹离婚，男方一直不愿意，已分居六个月
·
我老婆肚子痛，去人民医院b超，ct检查，ct显示双侧
·
我三合同到期，不在续签可以拿多少失业金
·
你好，我有个离婚官司需要咨询和帮助
·
我校文学社是非法人组织，否能以自己的名义对外签订合同？
·
我妹涉嫌容留他人吸x刑拘在嘉善看守所，能取保吗。现在
·
请问律师该怎么办？,7前某法院强制把公司正常经营的财产执行给它人经营管理
·
离婚孩子的抚养权
·
员工与公司没有签订合同会有什么影响
·
婚后房产分割怎么分？
·
我被XX会的车撞以查明车的所有人是XX有人告诉我不能告常委怎么去查有没有办理交强
·
孩子八岁，女，在学校走廊上厕所时被玩皮筋的同学故意抬高皮筋绊
首页 >>法律知识
执业11年
律师咨询