法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
外墙涂料工程承包合同具体有哪些
律师文集
外墙涂料工程承包合同具体有哪些内容？
一个大的项目工程可获取的利润肯定比较可观，但是需要付出的力度相对也会更大，关于外墙涂料工程承包合同具体有哪些条例？其时间地点名称等会有相应要求，一些相关制度也是要严格遵守的，需要具备的工具一个都不能落，还有需要拥有什么经验等，本篇文章将为你带来相关资料。
外墙涂料工程承包合同
甲方现将某外墙涂料工程委托乙方施工，双方应遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款：
一、工程概况：
1、工程名称：
外墙粉刷工程
2、工程地点：
二、承包范围：
外墙涂料工程；
三、承包方式：
包工包料包质量，包质量十五年以上
四、工程内容：
粉刷外墙
五、工程材料：
本工程使用涂料为嘉宝莉品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必须经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入使用。
六、工程造价：
1、本工程外墙涂料综合单价元/平方米，此报价含税款（综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、面漆二遍）。
2、面积：按实际施工面积计算。
3、结算造价：工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，付清所有的工程款（扣除5%的质量保证金）。
4、工程款支付：工程开始预付总工程款20%，工程完工后付至总工程款的80%，竣工结算后付至总工程款的95%，剩余5%做为质保金，一年后付清。
七、工程质量
1、乙方在施工时必须严格按照现行的施工规范《建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91》精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，若有减少施工工序的操作，甲方将拒绝支付工程款。
2、乙方进场时必须对外墙基底进行清理，如发现有裂缝必须先做处理后，才能进入外墙涂料工程的施工。
3、涂料施工基本要求：
（1）修整基面时，必须细心注意修补，休整处接着要绝对平整，与原基面胶
接要结实。
（2）乙方在施工过程中，必须做好接口、重要部位的处理，线条顺直，感观
良好，确保颜色一致，细部构造工艺要细致，符合操作规程。
八、双方责任
1、甲方责任
（1）在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。
（2）提供进行施工的场地及库房（不负责看护）。
（3）提供水源、电源。
（4）配合乙方在施工现场的管理工作。
2、乙方责任
（1）按施工图纸进行施工，做好自检工作，确保工程质量和工期。
（2）按施工安全规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。
（3）管理维护现场清洁，及时清除垃圾和不用的临时设施。
（4）自竣工之日起两年的保修期，如有施工质量问题，乙方负责免费返修。
（5）如发生安全问题，一切责任由乙方全部承担
九、
违约责任
1、合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更合同内容和解除合同，否则，须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。
2、如乙方进入现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算。
3、本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，甲方拒绝支付工程款，所产生的一切费用由乙方承担。
十、本工程保修期为两年
如两年内出现空鼓、脱皮、变色、龟裂等一切质量问题乙方无常进行维修，接甲方通知48小时内未进行处理甲方有权自行维修，所产生的费用在乙方保证金内支付。如乙方未及时维修所带来的一切损失均由乙方承担。
十一、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。
参考本文章可看出，外墙涂料工程承包合同具体有十一条，包括工程启动的介绍；涂料用品颜色；结算先预付20%，完工再付清余款；要求必须达到100%合格的质量；甲方必须提供完整要求以便乙方进行施工；当双方协商签订合同后不得随意更改或解除，如发生将赔偿所有经济损失。本外墙涂料工程承包合同相关条例希望对您有所帮助，如还有问题可咨询。
·
一般员工与用人单位所签订的劳动合...
一般员工与用人单位所签订的劳动合同都是固定期限的，在劳动合同期限内辞职可能会构成对劳动合同的违约。此时，员工辞职要给违约金么？生活中有不少在试用期期限内就辞职的员工，员工试用期辞职要承担违约责任吗？本文将为您做详细解答。一、员工辞职要给违约金么一般情况下，员......
·
社会中的劳动者有的是合同工，有的...
社会中的劳动者有的是合同工，有的是编职工，还有的是临时工，他们的工资福利待遇是不一样的，虽然法律规定必须同工同酬。而且很多劳动者并不知道什么是同工同酬。那么我们在下文就为您简要分析一下什么叫同工同酬，希望对您有所帮助。一、什么叫同工同酬《中华人民共和国劳动......
·
签劳动合同需要备案吗?
签劳动合同是我国要求的对于每个人进入社会工作后都必须签署劳动协议。而签署这个协议也是为了保证劳工双方的利益与义务，作为弱势一方的劳工方，是很有必要签署的。那么签劳动合同需要备案吗?今天我们为您收集整理了相关知识。希望对你有所帮助。一、签劳动合同需要备案吗?根据......
·
大家都知道建设工程是一个大投资的...
您都知道建设工程是一个大投资的项目，所以必须要签署合同来保证建设工程中责任具体落实，而且雇佣法律顾问保证建设工程项目进行在法律的框架里面进行。那么建设工程合同管理流程是什么呢?建设工程合同应该怎样起草呢?一、建设工程合同管理流程1、公司合同预算部严格按照招标......
·
嘉兴市所有看守所地址、电话、联系方式
嘉兴市看守所地址：嘉兴市南湖区大桥镇胥山村导航设置：童子浜、胥......
·
扬中交通事故律师
扬中交通事故律师为交通事故当事人解决交通事故赔偿、......
·
中外合资经营企业合同
第一章 总则 中国＿＿＿＿公司和××国××公司，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国的其他有关法规，同意在中华人民共和国××省××市共同投资举办合资经营企业，特订立本合同。 第二章 合营各方 第一条 本合同的各方......
·
停薪留职期是否保持工资福利待遇不变？
我们知道在劳动者进行职业活动，以及与职业活动相关的其他活动时，如果遭受不利因素的伤害或者患上职业病，可以根据实际情况进行工伤判定。那么在工伤需要暂停工作的医疗期间，是不是保持工资福利待遇不变呢?首先来了解下停薪留职期。停薪留职期是《工伤保险......
·
返还彩礼钱法律规定有哪些？
彩礼纠纷是近几年最常见的离婚纠纷之一，夫妻在离婚的时候，男方要求返还彩礼，而女方则拒不返还。针对这个彩礼的返还，我国法律中做出了怎样的规定呢？我们将在下文中为您做详细解答。一、返还彩礼钱法律规定有哪些当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的，如果......
·
夫妻离婚后子女抚养费多少
一般在夫妻离婚的时候，需要同时处理未成年子女的抚养问题，此时一方在实际取得了抚养权之后，那另一方就需要支付相应的抚养费。但您知道离婚后子女抚养费多少吗?关于这个问题我们整理了相关资料，马上就来告诉你答案。一、离婚后子女抚养费多少在离婚案件......
·
刑事判决书（按二审程序再审改判用）
法院诉讼文书样式２９ （××××）×刑再终字第××号 原公诉机关××××人民检察院。 原审被告人（原审经过上诉的应括注“原审上诉人”。下同……（写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等，现在何处）......
·
医疗纠纷协议的签订
律师参与或见证的医疗纠纷协议。这种办法是指在一方或者双方的律师参与的情况下，双方协商达成协议。其好处是能够制作较为规范的协议书，欠缺的是律师见证行为，不能使协议书具有很强的效力。签订合法有效的协议是必不可少的。笔者认为，纠纷协议实际上......
·
矿石购销合同范本
矿石购销合同范本一、矿石购销合同范本矿石购销合同甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。第一条产品的名称、品种、规格和质量1、产品的名称、品种、......
·
公司如何解散？
公司解散后应当依法清算，并办理注销手续，否则公司将会被吊销营业执照，在遇有诉讼的情况下，还会被强制承担清算责任。结婚容易离婚难，同样道理，公司成立容易解散难。根据我国规定，可以解散公司的情形只有四种：一是公司章程规定的营业期限届满或者......
·
欠条诉讼时效中断的法定事由是什么
欠条诉讼时效中断的法定事由是什么欠条的诉讼时效中断，是指在欠条的诉讼时效期间内，因发生一定的法定事由，致使已经经过的时效期间统归无效。但是，等到时效中断的事由消除后，欠条的诉讼时效期间还是可以重新起算的。那么欠条诉讼时效中断的法定事由是什么......
有问题要咨询？
外墙涂料工程承包合同具体有哪些
事发地：
*
<--请留地址，便于分析
手机号：
*
<--请留手机，以便律师回复
热门城市
南岸区律师
三亚律师
朝阳律师
德州律师
绵阳律师
本溪律师
博尔塔拉律师
锦州律师
阿拉尔律师
泰安律师
驻马店律师
昌吉律师
镇江律师
普陀区律师
济源律师
六盘水律师
文山律师
大同律师
万盛区律师
通州区律师
推荐律师
上海
罗东升律师
主任律师
18516500148
江苏
王庆磊律师
副主任 法学学士
18036231135
上海
赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507
浙江
温.律师
副主任律师 法学硕士 执业11年
18667830319
江苏
王奋永律师
副主任律师 执业14年
13952106950
律师咨询
·
调解过程中所说的话日后会作为法庭上的依据吗
·
货到付款，顺丰速汇不让验货真假而付了款，开箱是假货请
·
律师你好，我想要协议离婚，男方有出轨，女儿跟我，我有
·
骑摩托车的将骑电瓶车的撞伤,伤者手术。当时无目击者,骑摩托的拒不承认。这事怎么处理?
·
女人婚内出轨离婚后孩子以后的费用是否按协议内容来履行
·
发不动产权证，收取村民测量费用是否合法？
·
我朋友早上去小区干活看到地下停车场一辆电动车没拔钥匙
·
公司在已经签过合同,为什么现在又着急的重签合同
·
关于房产继承
·
各位:请各位帮我解决我遇到的法律问我于从汽车修理厂该承担什麽责任？
·
非法解除合同赔偿没商,我为五粮液工作了十
·
你好马侓师，我我事想咨询下您，妻子有外欲，我想用法律
首页 >>法律知识
主任律师 
律师咨询