法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
工程质量保证金管理办法有哪些
律师文集
工程质量保证金管理办法有哪些？
工程质量一向都是十分重要的它与人们切身利益息息相关，那工程质量保证金管理办法有哪些内容呢？保证金是对工程建设时出现不遵守合同规定或是不符合建设标准出现质量缺陷情况下的维修金，由此看出我们在工程建设中须承担自身责任。下文为您解答。
工程质量保证金管理办法
第一条 为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法。
第二条 本办法所称建设工程质量保证金（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。
缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。
第三条 发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：
（一）、保证金预留、返还方式；
（二）、保证金预留比例、期限；
（三）、保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式；
（四）、缺陷责任期的期限及计算方式；
（五）、保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；
（六）、缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式；
（七）、逾期返还保证金的违约金支付办法及
违约责任
。
第四条 缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。
社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。
第五条 推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金。
第六条 在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。
第七条 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。
第八条 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
第九条 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
第十条 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。
第十一条 发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担
违约责任
。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
第十二条 发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。
第十三条 建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法关于发包人与承包人相应权利与义务的约定执行。
第十四条 本办法由住房城乡建设部、财政部负责解释。
第十五条 本办法自2017年7月1日起施行，原《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2016]295号）同时废止。
发包人要在文件中做出明确相关保证金规定，缺陷责任期限内若双方造成的缺陷需各自承担责任或其他责任。保证金在工程到期后可返还于承包人，而发包人在14天内对合同约定进行确定无异议后返还保证金，若有争议按程序处理。更多问题可以咨询。
·
劳动争议仲裁前置的规定程序理解和...
劳动争议仲裁前置的规定程序理解和条件法律方面劳动争议仲裁前置程序理解首先，法律所规定的劳动争议仲裁程序前置，实指劳动争议这一事实经过仲裁程序，并非要求所有的当事人都经过仲裁程序。如果要求所有的当事人都经过仲裁程序，只会增加当事人的讼累，不符合立法的目的和愿意。......
·
实习期辞职工资怎么算
在实习期内的实习人员的相关权益，实习单位也是要给予保障的。一般情况下，实习期也是有工资的，通常是按照试用期的工资来计发。那么您知道要是在实习期辞职的话，此时的工资该怎么算呢？以下是具体介绍。一、实习期辞职工资怎么算试用期离职工资应当按照劳动者正常出勤的天数......
·
劳动者刚才进入用人单位，签订的是...
劳动者刚才进入用人单位，签订的是固定期限劳动合同，而且过了很长时间，用人单位需要和劳动者签订无固定期限劳动合同。那么用人单位解除无固定期限劳动合同经济补偿金是如何计算的?我们在下文解答一下，希望对您有所帮助。一、用人单位解除无固定期限劳动合同经济补偿金是如何计......
·
劳动合同法工资规定主要体现在哪些...
工资是用人单位给劳动者的劳动报酬，对于打工者来说，能够按时拿到工资是工作的最基本保障。但有些时候，用人单位会无故拖欠工资，导致劳动纠纷发生。有很多法律法规都对工资有所规定，那么劳动合同法工资规定有哪些？学习这些法律知识对于劳动者维护十分有帮助，下面一起看看我们......
·
淮安市淮安区看守所地址导航，会见、取保候审
淮安市淮安区看守所原名为淮安市楚州区看守所，位于淮安市主市区外，在地理上和位于淮阴区的淮安市看守所相区别，要注意区分，以免混淆，耽误时间。淮安市淮安区看守所地址路线，看守所附近的公交站：运河街、木材总厂、城西路(楚州)、城西路(楚州区......
·
泰州市区县看守所地址、电话、会见须知
泰州市有4个看守所：泰州市看守所，兴化市看守所，泰兴市看守所，靖江市看守所。泰州市海陵区、高港区、医药高新区、姜堰区的犯罪嫌疑人统一羁押在泰州市看守所。泰州市看守所地址：江苏省泰州市海陵区苏红路1号（位于苏红路3号内）电话：0523-......
·
南京讨账
南京讨账律师办理债务追讨,利用合法高效的要账技巧,承接各地欠款、讨债经济纠纷案件,清收企业或个人欠款。南京讨账律师办理债务纠纷解决、应收账款追收、货款追收、工程款追收、工资款追讨等各类债务催收催要等业务，处理追账催账、私人债务追讨、企业......
·
六合离婚房产分割
南京市六合区离婚房产分割律师提供免费离婚法律咨询，解答离婚时房产如何分割？六合离婚房产分割的常见诉讼策略与律师技巧？专业为您处理离婚房产分割、协议离婚、离婚诉讼、财产分割、子女抚养等难题，六合离婚房产分割律师多年专注于离婚案件的研究，专业代......
·
诈骗罪与民事欺诈怎么判断
民事欺诈，是指一方当事人故意告知对方虚假情况，或故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示，进而使对方做出有利于自己的法律行为。刑事诈骗，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为。民事欺诈和诈......
·
试用期与实习期的区别
1、当事人的身份不同。处于试用期中的自然人一方只能是劳动者；而处于实习期间的自然人一方是在校学生。2、权利义务关系不同。试用期的当事人双方存在着劳动关系，用人单位对劳动者承担无过错责任，与劳动者共同履行缴纳社会保险费用的义务，向劳动者支......
·
民间借贷可以用保险单进行抵押贷款么？
民间借贷可以用保险单进行抵押贷款么？一、保险单是否可以进行抵押贷款？据了解，有储蓄性质的保单，可以用来贷款，比如人寿保险、分红型保险、养老保险、年金保险等保单。除此情况之外，部分万能型的两全保险、万能型的养老年金保险的保单，也有储蓄功能，......
热门城市
云浮律师
巫溪县律师
怒江律师
美加北美律师
海外律师
昌平区律师
綦江区律师
安庆律师
南通律师
乐东律师
宁波律师
松江区律师
朔州律师
南昌律师
嘉定区律师
安顺律师
黄南律师
阿拉善律师
门头沟区律师
衢州律师
推荐律师
山东
许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368
上海
黄晓栋律师
法学学士 执业11年
18667830319
上海
唐敏峰律师
执行主任 执业14年
18501560386
安徽
王庆磊律师
副主任 法学学士
13865833017
律师咨询
·
有权不同意离婚这个概念如何理解
·
医学证明丢了，当初医学证明上的名字跟现在的不一样怎么
·
酒后聚众斗殴，闹事方己行政拘留五闫，可受伤方至今医药
·
弟弟失联2天，5.14早上公安局打电话过来告知在公安
·
买三间民房在旅顺口区龙头街道，房照改成自己的名字，户
·
你好苏律师，我的孩子进如一家公司打工一个多月，这个公
·
儿女不服医疗费怎么办
·
多笔应收帐款汇入私人账户该怎么处理
·
别人有我手持身份证的照片可以网贷
·
闵行驾驶员学习有几个地方，分别在那？
·
我去镇社保局办理失业保险，领取期限为0202②一次性
·
面试一家公司（面试成功），辞去了原来的工作，后来面试
首页 >>法律知识
法学学士 执业7年
律师咨询