法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
工程质量共同监管协议范本
律师文集
工程质量共同监管协议范本
现在在各项工程建设中，工程质量是您都普遍关心的东西。在国家现行的法律文件中，也有一些关于工程质量的法律规定。由此可见，工程质量的重要性。在此，我们不得不说到工程质量共同监管协议范本，这和《承包协议书》一样是一种合同，是由工程双方签订的，具有法律效应的一种合同文件。
一、工程质量共同监管协议范本
甲方：
乙方：
甲方将______委托乙方施工。为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道，确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求，质量最终目标为国家合格工程。
经双方协商，特签订协议如下，供双方共同遵守执行。
（一）、乙方质量责任：
1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。
2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。
3、乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。
4、乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促，对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。
5、乙方在施工期间，必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求，建立质量管理资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方、监理要求。
6、乙方施工期间，必须严格执行有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。
7、乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。
8、乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。
9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。
（二）、甲方质量责任：
1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。
2、甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。
3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。
4、 甲方在施工期间，委托监理对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。
5、 甲方在施工期间，当发现乙方因违反操作规程而产生质量问题或事故隐患时，有权责令乙方限期整改或返工处理，由此造成甲方的材料浪费等返工损失乙方负责赔偿。对造成质量事故的责任人，视情节轻重甲方有权勒令乙方将其清退。
6、 甲方有权考评乙方在工程保修期间的服务质量。
（三）、质量管理的组织和制度：
1、 开工时乙方须向甲方项目经理部书面报告其质量员，并接受甲方管理。
2、 乙方的现场代表及质量员在甲方相关人员的直接指导下，开展施工现场的质量检 查与督促工作，杜绝各类质量事故的发生。
3、 乙方应具备相应的规范、检验评定标准并根据现行规范、验收标准、设计图纸及 甲方提出的施工方案的要求，制定具体的实施细则，层层交底，直至具体操作人员。
4、 为确保施工期间各项技术质量管理工作正常运转，真正将“谁施工，谁负责质量； 谁操作，谁保证质量”落到实处，在乙方履约期间，若施工管理和工程质量达不到相应的要求，甲方有权视具体情况，扣除合同价款 __________，直至赔偿甲方损失，清除出场。
5、 合同条款中有关的质量保证金，由甲方分管部门根据工作保修期间保修情况进行 核发。
（四）、质量宣传教育：
1、乙方必须配合甲方做好质量宣传教育工作，定期召开质量例会，教育职工按规程操作。
2、乙方必须教育职工自觉接受甲方、监理质量监督与检查及并自觉进行整改。
（五）、其它事宜：
1、甲方、监理单位发现施工单位第一次未按设计图纸及规范施工的罚款_____元，第二次加倍罚款，并责令施工单位按设计图纸及规范整改到位、承担相应责任。
2、材料、设备进场必须报监理验收，主要材料必须在监理见证下取样送检。发现材料、设备进场未报监理验收合格开始使用的情况，发现一次罚款_______元。
3、每道工序必须在总包自检合格的基础上，报监理验收合格后方可进入下道工序施工，发现一次未报监理验收合格开始进入下道工序施工的罚款____元。
4、本协议中，所涉及的甲方或业主制定的相关规定、发布的相关文件等之内容，甲方已向乙方做出了全面的告知，乙方已充分了解并予以了认可，并同意将其作为本协议内容的组成部分遵照执行。乙方如违反本协议约定，视为违约。
5、本协议一式三份，甲方执二份、乙方执壹份，本协议作为甲乙双方所签订的工程施工合同的附件，经双方签字盖章后生效。
本协议书与承包合同一样具有同等效力，此协议书具有优先权。
本协议书一式二份，甲、乙双方各持一份。
建设单位盖章 日 期： 年 月 日
建设单位法人：（签字）
承包单位盖章 日 期： 年 月 日
承包单位法人：（签字）
也许和您知道的范本有些不一样。但是，《协议》的具体内容是双方制定的，在一些细节上是可以有些变动的。只要协议双方都认同并且毫无疑议，此外，协议书的内容都合理合法，那么无论协议的具体内容是什么，它都是具有法律效力的，从法律的角度上，这个协议是正当合法的存在。希望我们找到的内容能够帮助到有需要的人。
·
因为疫情不上班工资怎么办？
因为疫情不上班工资怎么办?因为疫情不上班工资应当按照平时的工资标准来进行正常的发放，没有发放的，可以通过劳动仲裁或劳动诉讼的方式来要求用单位支付工资，首先劳动者可以先收集在家上班的证据，比如单位发的通知或者劳动者提交的工作内容等证明劳动者实际上班，单位如果没有支......
·
南京劳动仲裁程序是怎样的
南京劳动仲裁程序是怎样的？现代社会，关于劳动合同劳动报酬之类的纠纷事件还是很经常发生的，越是经济发达的城市，越是容易发生劳动仲裁事件，作为省会城市的南京一定也有很多类似事件，那么南京劳动仲裁程序是怎样的呢？如果您不是很清楚，的我们为您解答。南京劳动争议仲裁......
·
大部分的人去工作时，公司的老板就...
大部分的人去工作时，公司的老板就会帮你们去投保五险一金。当然，当您不干了或者被单位辞退了，这个时候您的五险一金停交怎么办，这个时候大部分人都会对此焦急不已，下面就由我们为您讲解相关内容，帮助一下您。一、“五险一金”包含五险一金，是指用人单位给予劳动者的几种......
·
旷工自动离职有工资吗？
旷工自动离职有工资吗旷工形式自动离职的，用人单位应当按出勤计算工资，但劳动者也应赔偿损失。旷工，指无正当理由，不请假或者请假未经批准而缺勤。旷工后自动离职，实际就是不告而别，是严重违纪行为，属于劳动者违法解除劳动合同。根据《劳动合同法》第九十条规定，劳动者......
·
大连 合同法律师浅谈债权合同的相对性
案例一：债权人甲是一个装饰装修公司，债务人乙是一个韩国人，丙是一个饭店......
·
绩溪县看守所
安徽省绩溪县看守所位于宣城市绩溪县华阳镇柏枝新村14......
登记离婚可能很多人都不是很清楚，其实这就是指法律上面的协议离婚。另外的一种离婚方式是诉讼离婚。夫妻在进行登记离婚的时候，......
信用卡逐渐成为人们日常消费的主张结算途径，为广大群众带来了便利，也给犯罪分子带来了可乘之机，严重危害了信用卡的管理秩序和......
我国专利侵权损害赔偿怎么计算专利侵权损失赔偿额的计算，最高人民法院曾作出司法解释规定了三种计算方法：(1)以专利权人因侵权行......
交通事故九级会赔偿多少钱一、交通事故九级会赔偿多少钱(一)、医疗费：按实际支出计算。法院一般按一审法庭辩论终结前实际......
·
一、离婚案关于孩子抚养费是如何规定的?
一、离婚案关于孩子抚养费是如何规定的?离婚案关于孩子抚养费的规定是按照婚姻法，有具体的期限长短还有支付的方式，都由双方来进行协商，协商不成的时候由法院来根据子女生活所需要的费用和当事人承担的能力来进行判决，这是子女抚养费用数额的确定。我国《婚......
人防工程防护设备质量检测管理规定有哪些？设备质量检测是人防工程防护中的一项重要内容，质量检测的合格与否，关系到人防工程......
起诉小三要求返还夫妻共同财产可以吗？起诉小三返还夫妻共同财产，一般都会得到法律支持。夫妻俩对于婚后共有财产，有共同和平等......
行使代位权的必要费用由谁负担?一、行使代位权的必要费用由谁负担在行使代位权过程中所产生的一切必要的费用，如往返的差旅费......
随着社会的不断进步，国家各级政府跟随当地的民情而制定的一系列政策，都极大程度上的保障了民生。就拿刚刚出台的租售同权政策来......
有问题要咨询？
工程质量共同监管协议范本
事发地：
*
<--请留地址，便于分析
手机号：
*
<--请留手机，以便律师回复
热门城市
滁州律师
台南律师
云阳律师
衢州律师
泉州律师
大洋洲律师
红桥区律师
巫山律师
通辽律师
贺州律师
顺义区律师
宝坻区律师
宜春律师
佛山律师
吴忠律师
楚雄律师
东城区律师
大同律师
澳门律师
十堰律师
推荐律师
山东
许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368
福建
陈建青律师
主任律师 执业22年
18567906376
江苏
徐志勇律师
主办律师 双学士 执业21年
18168563608
福建
吕超律师
执业11年
13147094815
江苏
章浩律师
副主任 法学学士
13115062590
浙江
何强律师
副主任律师 法学硕士 执业14年
18868876507
律师咨询
·
我想问问医院医保都需要什么只有医保本就可以吗？需要医
·
各位律师你们好，我想问下你们，我欠私人的钱有很多，银
·
工地工伤对方拒不赔偿
·
我退房手续已经办理好，开发商迟迟不退房款。我该怎么办
·
实体店购物不合适可以退货吗
·
你好，我想问一下，我用有限责任公司贷款，以个人房产评
·
姚律师您好，因感情不和要离婚，离婚女方索赔15万
·
詹律师您好！咨询你一些专业问题，希望能得到您的帮助，
·
我们亚马逊账号2019.6.19-2019.7.15
·
起诉刑事的时候对方不同意调解，对方又要起诉民事并又做
·
我买的二手车合同上说没有事故，现在查出有事故怎么处理？
·
我想和丈夫快速离婚
首页 >>法律知识
法学学士 执业7年
律师咨询