法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
建筑工程发包方应注意的常见问题 建筑工程的施工，前期需要经
律师文集
建筑
工程发包方应注意的常见问题
建筑
工程的施工，前期需要经过寻找承包人，进行设计，才能够动工。一般的大工程，其中的一些组成部分，都会承包出去，由别的公司来施工。在这过程中，就存在发包方与承包方。在这一系列过程中，有些问题是值得注意的，不然会对发包方造成无可挽回的损失。接下来，律师将和您分享
建筑
工程发包方应注意的常见问题。
一、
合同
签订阶段应注意的问题
(一)
违约
条款明显不合理，最终无法
执行
。
常见的工程施工
合同
中对
违约
金的约定条款，多为制约承包方的工程质量与工程逾期竣工。为制约承包方，有的
合同
违约
金高得出奇：工程逾期竣工日
违约
金为
合同
总价款的1%。而对发包方逾期支付工程款
违约
金的标准往往仅按银行同期贷款利率计算。造成这种局面的原因很多：
1、处于卖方市场中优势地位的发包方，在
合同
签订阶段占据了主导地位;
2、发包方试图以重罚来制约承包方;
3、发包方企图借
违约
条款在承包方头上抠利;
4、处于劣势的承包方急于取得承包权做出妥协与让步;
5、承包方以承诺重罚来证实自己的守信与实力;
6、承包方明知重罚
违约
条款不可能得到法院的支持而写进
合同
也无所谓。
这种重罚
违约
条款因不可能得到法院的支持，笔者将称之为“自我安慰”条款。不久前，笔者承办了这样一案：承包方诉请发包方支付600万元工程款，发包方反诉承包方支付逾期竣工
违约
金1000万元。发包方反诉的依据是，
合同
规定了工程逾期竣工按
合同
价款的日1%计罚
违约
金，工程逾期竣工188天，据实计算
违约
金竟是
合同
价款的二倍。因承包方没有对
违约
金过高依法提出适当减少，法院也认为
合同
条款并不违法，但不现实，只得以工程逾期原因诸多为由，不支持发包方的诉求。调解时法官当着双方的面说：“2000万元的工程，反诉1000万元赔偿现实吗?”可见，过重的
违约
金条款结果适得其反。
(二)
违约
责任条款应全面，在约定
违约
责任条款时应力求完善。
1、约定承包方不及时进场与实际开工的
违约
责任。
合同
虽有工期制约承包方，但承包方延期进场，争议时承包方往往会将责任推给发包方，认为是发包方不具备进场条件;现实中还存在承包方实际已开工但不及时递送开工报告的做法，承包方这样做的目的是为了争取工期。因此，
合同
中对此应有明确规定;
2、约定承包方不及时移交施工资料的
违约
责任。在
建筑
工程
合同
中，很难见到关于对承包方移交施工资料的制约条款。笔者遇有一案例：承包方诉请发包方支付工程尾款400万元，发包方以承包方未提交竣工资料导致工程无法组织验收为由行使抗辩权;按
合同
条款约定承包方应在竣工验收后30日内提供竣工图与竣工资料，但没有约定对承包方逾期提供或不提供的
违约
责任;而逾期支付工程款则有按银行同期贷款利率计算罚款的约定。最后法院仅判了承包方履行提供竣工图与竣工资料的义务，对延期履约给发包方带来的损失因无具体约定和无法计算而不予支持。
3、约定承包方逾期移交工程的
违约
责任。笔者涉足
建筑
业至今20余年，很少见有在
合同
中约定工程如何移交的条款，只是在
合同
中约定工程如何验收，以此替代工程移交。严格意义上的工程验收是
合同
主体双方在监理方及有关部门的参与下，对工程施工质量问题进行确认;而工程移交是承发包双方对工程的标的物进行移转。建设部有规章对工程移交作有明确规定。
二、
合同
履行阶段应注意的问题
(一)掌握确定工期的原始资料。
写在
合同
中的工期清晰明了，但影响工期确定的因素很多。作为发包方，要在施工的各个阶段及时掌握与收集确定工期的各种相关原始资料。当影响工期的因素发生变化时，应当场与承包方确定延误工期的具体时间以免日后扯皮。能够容易引起工期扯皮需要承包方把握的情况有：
1、开工日的确定：何时进场，何时送交开工报告(接收开工报告后应及时做出反应，明示能否动工)、何时动工、意外情况的确认等。这些情况只有当时经双方签字确认才可防止日后计算工期的争议。
2、分部、分项工程验收资料的签收。分部、分项工程验收资料的签收不仅与竣工验收直接相关，在工期计算中，也是重要的原始证据材料。
3、及时收集因工程量增减引起的工期增减的相关资料。
在现实中，工程量增减依据的是变更的图纸，缺少发包方与承包方双方代表及监理方对工期相应增减的签证。如果及时对增减工程量后的工期作签证确认，就不会出现的工期扯皮的问题。4、注意留存签证资料。由于工程量的变更，发包方与承包方经常发生签证事项，常用的做法是发包方在承包方呈送的单证上签上意见后交承包方留存，这种做法使发包方很被动。笔者建议发包方应要求承包方报送签证单一式三份，包括监理方在内各执一份。
(二)履行组织竣工验收义务。
竣工验收是包括监理方在内的三方对工程质量的最后确认。有的工程项目或工期延误，或边做边用，或因质量原因，或因未完工，故发包方对承包方报送的竣工验收报告视而不见，不及时组织竣工验收。结果是在工程尚未完工时，承包方担心发包方顶真，一切好说;一旦工程结束，发包方使用了工程，承包方便以工程一经使用视为验收来面对发包方。此时，不仅工期无法计算，除主体工程外的工程质量也无法计较，发包方只得利用拒绝支付尾款来解决一切，到头来只能是法庭相见。笔者认为，接到承包方的竣工验收报告后，应及时组织竣工验收，如完全不具备竣工验收条件，一定要让监理方签署不具备竣工验收条件的意见，并及时致函承包方签收。
(三)及时审核工程决算。
现行法律规定，工程决算的审核期为28天，有的发包方收到工程决算书后不当回事，聪明的承包方也会置之不理并耐心等待，一旦过了28天的法定时限，便立即寻故追债。笔者认为，稳妥的做法是：收到工程决算书后，及时按规定进行审核，将审核后工程决算书在法定时限内送交承包方，承包方如不接受，自会上门协商或商请第三方进行审核，这种做法的结果不至于导致被动地接受承包方的决算。
(四)工程移交接收。
工程移交接收，俗称交钥匙。现实中工程竣工验收后，工程移交接收工作极不重视。习惯性的做法是承包方将钥匙交给分包方，发包方打完收条就算完事。但工程接收不仅包括钥匙，还包括竣工图纸、竣工资料、工程标的物在内的全部移交过程。
三、
工程索赔
应注意的问题
(一)索赔时效。
实践中，发包方往往以还有工程款未付的有利条件，采用以守为攻的策略，等待承包方上门或
起诉
后再行协商或反诉。如此对策造成的是时效的起算问题。
(二)索赔损失额的计算。
合同
约定的
违约
条款是索赔的依据之一，但如前所述，在
合同
中约定的
违约
条款对承包方的制约一般较重，很难得到法院的支持，特别是在逾期竣工
违约
的索赔中，显得尤为突出。因此，索赔损失额的计算应适度撑握。
1、逾期竣工索赔。逾期竣工
违约
的索赔，应以
合同
中约定的
合同
违约
条款决定是以请求支付
违约
金的方式，还是要求赔偿实际损失的方式进行索赔。
(三)工程质量索赔。
工程质量索赔问题是工程施工
合同
中最为复杂的问题，还当以鉴定为前提。因此，笔者仅就索赔思路提出以下建议：
一是主体工程质量索赔：
1、对于承包方而言，施工中只能存在局部质量问题，而不存在整体质量问题。包括隐蔽工程在内的主体工程因有监理方的分部、分项验收，在一般情况下，不可能出现工程整体质量问题，工程质量索赔只能是局部索赔;
2、如果存在主体工程质量问题，索赔应以提前终止工程施工
合同
为前提;
3、如果存在主体工程质量问题，应以监理方为共同被告。
二是分部、分项工程质量索赔。
常见的工程质量纠纷，大多是因分部、分项工程质量问题引起，都可采取返工措施进行补救。因此，索赔受到这一因素的约束：
1、其直接损失额只能是返工所需损失;
2、计算损失的标准应在
合同
约定范围内;
3、索赔总额应掌握在返工的分部、分项工程承包价，另加一倍的人工工资范围内为宜;
4、返工引起的工期延误损失，按
合同
约定的工期
违约
条款的标准计算。
三是对设计与监理方的索赔。
在穷尽了不属于承包方施工的质量责任后，作为发包方，就需要考虑工程质量的责任是设计原因还是监理原因。此时，发包方除应认真审核所签订的工程勘察设计
合同
与工程监理
合同
是否有缺陷外，更重要的是应及时委托具有较高设计资质的设计机构进行鉴定，确定存在质量问题的根本原因后，再行索赔。
建筑
工程，在发包方与承包方关系存续期间内，有许多值得发包方注意的问题。那么，
建筑
工程发包方应注意的常见问题有哪些呢?首先，在签订
合同
是，要注意
合同
的内容不能违反法律规定;其次，施工过程中要随时逐一监督。最后，在工程完工后，要进行验收，对不合理部分及时提出整改意见。
·
司法鉴定和劳动能力鉴定的区别是什...
您对于司法鉴定都应该很熟悉，在很多场合都有可能用到司法鉴定，而劳动能力的鉴定也是很常见的，鉴定一个职工的基本劳动能力的大小，司法鉴定和劳动能力鉴定是有联系的，可以通过司法鉴定理判别劳动能力的大小，以此得到一个劳动能力鉴定结果，这个结果可以作为有效的法律依据。具......
·
土建基础工程质保期是多久
土建基础工程质保期是多久?随着社会发展的不断进步，不少的建筑在城市中也展露身影，为人们增添了便利，当我们看到一栋栋建筑不断的拔地而起的时候就会有一个疑问，那就是一栋土建基础工程质保期是多久呢?我们整理了有关的资料，您一起俩阅读一下吧。一、土建基础工程质保期是多久......
·
不满半年的代通知金是怎样的不满半...
不满半年的代通知金是怎样的不满半年的劳动者，公司在解聘这类人员时，需要对其补偿半个月的代通知金作为相应的补偿行为。公司要辞退员工，必须具备上述的法定事由，在履行了提前30日的通知义务或者另外支付给员工一个月工资的代通知费后，方可解除劳动合同。如果不具备上述法律规......
·
劳动合同法经济补偿条件有哪些？
劳动合同法经济补偿条件有哪些？一、劳动合同法经济补偿条件有哪些？1、用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件，劳动者解除劳动合同的;2、用人单位未及时足额支付劳动报酬，劳动者解除劳动合同的;3、用人单位低于当地最低工资标准支付劳动者工资，劳动者解除......
·
宝山离婚律师--袁博律师离婚案件总结
（一）夫妻感情尚未破裂，判决驳回诉讼请求1...次起诉离婚，被告表示不......
·
南京欠条
欠条是债务人向债权人出具的表示尚欠某物或者某款子的......
民事诉讼法一审审理期限是多久,关于审限还有哪些规定？不管是刑事诉讼还是民事诉讼都有它一定的审理期限，而且不同的审理程序所对......
刑事案件近亲属范围是什么根据我国《刑事诉讼法》的规定，刑事诉讼中的近亲属包括：夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姐妹。参考......
犯罪未遂和犯罪既遂关键区别1、犯罪结果不同：未遂的结果是犯罪目的无法完成，既遂则是完成了犯罪目的。2、定义不同：已经着手实......
婚内老婆出轨怀孕算重婚吗?出轨生子，只要没有以夫妻没有生活就不构成重婚罪。重婚罪行为主要有以下几种类型：1、与配偶登记结婚......
一、租店面房东违约怎么办?1、可以要求房东继续履行合同，即在租赁合同中约定的租赁期内继续承租。2、可以要求房东按租赁合同的约......
一、拆迁自建房评估的流程是什么?关于房屋征收的评估流程，选定机构、签订合同、实地评估、公示解释、交付报告、申请复核、申请鉴......
女方想放弃抚养权合法吗?女方想放弃抚养权合法，放弃抚养权，只是放弃与子女共同生活，但是对子女应该支付抚养费。基于亲子关系的......
在建设工程中，委托方与承包方会签订一份建设工程设计合同，这份合同当中，包含了双方就一些共同项目所达成的约定，那么建设工程......
·
1级至4级工伤伤残赔偿标准
1级至4级工伤伤残赔偿标准1级至4级工伤伤残赔偿标准，在中国全国各地都是统一的赔偿标准，具体如下：职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，享受以下待遇：(一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：一......
有问题要咨询？
建筑工程发包方应注意的常见问题 建筑工程的施工，前期需要经
事发地：
*
<--请留地址，便于分析
手机号：
*
<--请留手机，以便律师回复
热门城市
阜阳律师
苏州律师
台南律师
兰州律师
石河子律师
恩施律师
东城区律师
莆田律师
海南律师
宁夏律师
全国律师
齐齐哈尔律师
眉山律师
三亚律师
邢台律师
宝山区律师
邯郸律师
那曲律师
呼和浩特律师
嘉峪关律师
推荐律师
广东
魏向阳律师
副主任
13147094815
上海
黄晓栋律师
法学学士 执业11年
18667830319
江苏
姜春律师
副主任 执业15年
17761982628
浙江
林鑫律师
副主任律师 法学学士
18868876507
上海
唐敏峰律师
执行主任 执业14年
18501560386
安徽
章浩律师
副主任 法学学士
18951945636
律师咨询
·
哺乳期就分居了男方没有履行抚养和照顾现在离婚分割财
·
在工厂上班，把产品做错了几次，老板按照出厂给客户的价
·
婆媳打架，男方一定要让女方被拘留，女方想办理离婚，并
·
结婚证上年龄 身份证号 还有名字都有误差 有法律效益吗？
·
我现在怀孕8个月了，老公动手打我，我现在想起诉离婚
·
有七位股东，其中五位同意注销公司，能注销?找法?ti
·
我选择一家叫维权团队帮助我追?在平台进行交易亏?和他
·
工作半年，公司一直不签合同，没有保险
·
高速超速百分之50以上60以下，必须要吊销驾照证2年
·
私家车带两桶草酸能上高速吗
·
邯郸限外地车辆吗？怎么查询邯郸限行
·
想咨询老人赡养问题。
首页 >>法律知识
副主任 
律师咨询