法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗?
律师文集
当发包人与承包人签订
建筑工程
合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。
工期拖延,就是
建筑工程
合同违约的一种。根据
合同法
规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
因此,因发包人原因导致工期拖延的,承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。
通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:
1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。
2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。
3、发包人逾期提供甲供材料。
4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。
·
工程质量索赔权的权利属性与诉讼时效
工程质量责任属于民事责任。民事责任因其产生原因的不同,有合同责任、侵权责任、无因管理责任、不当得利责任等之分。工业村公司所诉的工程质量问题,是在履行施工合同过程中产生的,因此,该工程质量责任属于合同责任。由此所产生的债是合同之债。有债的关系存在,就有债权债务双......
·
建设工程质量保证金纠纷
《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条规定:本办法所称建设工程质量保证金(保修金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定的,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的基金。 缺陷指建设工程质量不符合工程建设强制性标......
·
其他当事人对建筑质量缺陷的责任
其他当事人,尽管对导致缺陷没有关系,也可能承担建筑物缺陷的责任。有关法规规定的出租人、制造商、出卖人和房地产代理商对建筑缺陷承担责任,有关当事人应注意。在商业出租交易中,房地产商应当保证其房地产适用于预期的商业用途,这一规定即使没有规定在合同中,房地产商也应......
·
如何区分业主和发展商的质量责任?
业主或房地产发展商对于建筑质量缺陷的责任包括几个方面:首先发展商作为建筑物的卖方,他们要对房屋购买者承担买卖合同责任。此外,对于建筑物的使用人,如果建筑物因其质量造成人身损害或财物损失,业主或发展商要承担侵权责任。建筑物的质量可能最终可以归结为施工质量或勘察设......
·
债权债务律师:欠条包括哪几部分,怎样书写欠条才合法有效
在民间借贷中如果自己向他人借到钱的话就需要签订欠条,在签订欠条的时候,一定要把格式方面注意好,那么欠条在写的时候需要包括哪些部分?下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,吴丁亚律师整理了相关的内容,希望对您有所帮助。 ......
·
张宏超律师为您提供包括公益在内的法律服务!
张律师援助承接具有影响性的诉讼案件。 说明: 影响性诉讼,就是那些个案价值超越本案当事人直接诉求,能够对类似案件,对立法、司法完善和社会管理制度改进,以及人们法律意识......
·
六合离婚律师
六合离婚律师面向南京市六合区及周边地区,提供专业的婚姻家庭法律服务,包括:协议离婚、诉讼离婚、离婚财产分割、离婚房产分割、离婚孩子抚养权、同居分手财产分割、涉外离婚等法律服务。擅长处理离婚财产如何分割、离婚房产如何分割、离婚子女抚养等复杂离婚......
·
江苏省高级人民法院上诉
江苏省高级人民法院民事、商事、行政、刑事上诉案件,聘请律师代理申诉、上诉、答辩,解答上诉案件的审理期限、流程、上诉案件受理费、上诉费、答辩状、二审上诉后多久立案、上诉案件审查方式、上诉案件审理范围等。江苏省高级人民法院:·电话:025-12......
·
公司入职没有劳动合同吗?
大部分人都要经历公司入职,但是您有关注入职过程中的手续吗?比如说,入职时签订的劳动合同。公司入职没有劳动合同吗?有人会问。入职过程中要不要签订劳动合同,入职协议、入职登记表是否具有与劳动合同相等的法律效力呢,我们为您解答。一、入职签订劳动合......
·
我国目前公路土地征地补偿标准
我国目前公路土地征地补偿标准随着经济的发展,国家对土地的征收征用越来越多,牵扯到的利益关系主体也越来越多。征收的土地类型包括了商业用地和居民用地。人们越来越关心的是关乎切身利益的土地征收补偿的标准。公路土地作为征收对象的其中一种,它的征收......
·
担保合同无效时担保人有什么责任
担保合同无效时担保人有什么责任一、担保合同无效时担保人有什么责任《担保法》第5条规定:担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效。担保合同另有约定的,按照约定。同时规定,担保合同被确认无效后,债务人、担保人、债权人有过错的,应当根据其过错......
热门城市
南宁律师
益阳律师
桂林律师
衢州律师
双鸭山律师
金山区律师
扬州律师
湛江律师
包头律师
中卫律师
滨州律师
宝坻区律师
五指山律师
新疆律师
宁夏律师
营口律师
定安律师
黔东南律师
上饶律师
静安区律师
推荐律师
上海
黄晓栋律师
法学学士 执业11年
18667830319
江苏
王庆磊律师
副主任 法学学士
18036231135
福建
陈建青律师
主任律师 执业22年
18567906376
浙江
何强律师
副主任律师 法学硕士 执业14年
18868876507
上海
罗东升律师
主任律师
18516500148
广东
陈芝廉律师
法学硕士 执业9年
18620487148
律师咨询
·
我家住在贵州省,六盘水市水城县,双小广场从小爸
·
你好,朋友有两个半挂货车,让我投10万块钱,说让我什
·
离婚,男方不给孩子,但我是必须要孩子
·
对方是媒人结婚前借给她一部分钱结婚时又已各种理
·
若結婚未夠一年,而且有未成年子女,離婚需要甚麼手續,贍養費又如何計算?
·
事情是这样的,男方跟女方未结婚的前提下就有了孩子。因
·
房产和存款怎样办理,我母亲和现在的继父各有一套房子
·
交通事故3天后还能不能报警立案
·
x博,意思就是说公安机关可以随意开罚单
·
下班时间卖场的领导是否有随意将员工留下训话至深夜的权力?
·
请问:2019年3月份租了一个房子,合同上写了租期是
·
债款人玩失踪,想要赖帐巨款潜逃