发包人承包人谁是债权人债务人
发包人承包人谁是债权人债务人 一、发包人承包人互为债权人债务人
1、承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.承包人有时也称承包单位、施工企业（《建筑法》）、施工人（《合同法》）.
承包人的工程承包主体资格除满足《合同法》关于合同主体资格的要求外,还要满足《建筑法》关于施工合同承包人主体资格的要求.施工合同的承包人必须具有企业法人资格,同时持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书,在核准的资质等级许可范围内承揽工程.
建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任：
（ 1）、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工.
承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步.承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等.
（2）、接受发包人的监督.《合同法》第二百七十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查.”
（3）、确保建设工程质量达到合同约定的标准.《合同法》第二百八十一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建.经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担违约责任”.《合同法》第二百八十二条规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任.”
（4）、发包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人可以诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失.
2、发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人.
依据《合同法》规定,建设工程合同发包人应承担以下责任：
（1）做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场.《合同法》规定,发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿.
（2）向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任.
（3）对工程质量、进度进行检查.《合同法》规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查.
（4）组织验收.建设工程竣工后,发包人应及时组织验收.《合同法》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收.
（5）支付价款,接收工程.
（6）交付使用.发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。也就是互为债权债务人,当一方履行了自己的义务后,另一方尚未履行或尚未完全履行义务,则履行了义务的
一方为债权人,对方为债务人。
上面已经解答发包人承包人谁是债权人债务人这个问题，应该会对您有所帮助。其实发包人和承包人是一对相对应的概念，相互之间存在权利和义务，那么它们也就互为债权人和债务人。所以具体的情况还需要进行具体分析。
·债权转让管辖权问题
债权转让管辖权问题现在人们在债权转让产生了纠纷，第一时间去找法院解决问题，但是不是每一个法院都会受理，很多人就会产生疑惑，法院不管理这些案子?那么，我们在下文就为您简要分析一下债权转让管辖权的问题，希望对您有所帮助。一、债权转让管辖权问题债权转移后管辖法院不能......
·桥架购销合同的内容条款是哪些？
桥架购销合同的内容条款是哪些？桥架购销合同甲方：乙方：根据《民法典》及其它相关法律和法规，明确甲、乙双方责任，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就商丘移动生产指挥调度楼工程桥架材料购销事宜协商一致，订立本合同双方共同遵守。一、工程概况1、工程......
·借款纠纷的举证要求是什么?
借款纠纷的举证要求是什么在实践中，当当事人之间就借款活动发生纠纷时，一般都是各说各的理，并且认为对方是没理的一方。而对于这种情况，就需要当事人拿出各种证据去证明自己的理了。那么，借款纠纷的举证要求是什么呢？本文就这个问题为您做详细解答。一、借款纠纷的举证要求......
·民间借贷可以计算复利吗
民间借贷可以计算复利吗？复利又称为“利滚利”，在一些借款纠纷中，常见出现复利的现象。复利就是在下一个周期内计算利息的时候把上个周期本金和利息加在一起计算。那么民间借贷可以计算复利吗?我们在下文就为您简要分析一下想，希望对您有所帮助。一、民间借贷可以计算复利吗按规......
·重庆合川蒋艾岚律师成功代理杨林（化名）诉重庆某物业公司雇佣者受害责任赔偿纠纷案件
蒋艾岚律师成功代理杨林（化名）诉重庆某物业公司雇佣者受害责任赔偿纠纷案......
·南京非法吸收公众存款罪律师
南京非法吸收公众存款罪律师提供看守所会见,无罪辩护,......
租赁合同到期居住权人占房不给产权人住怎么办一、租赁合同到期居住权人占房不给产权人住怎么办?1、重新签订房屋租赁合同;2......
永康政府信息公开的方式包括哪些？像政府拆迁信息、行政事业收费标准、政府区域规划等，都属于永康市信息公开的范畴。这些信息......
专业证书挂靠的注意事项有哪些？专业证书挂靠是持证人将自己的证书挂靠到一些企业的行为，一般是两种情况，挂靠人是企业的内部员......
五年劳动合同期内被辞退一定有补偿吗?五年劳动合同期内被辞退也不一定有补偿的，《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条 劳动者......
在施工过程中，难免会发生各种各样的纠纷。施工前签订的合同也会出现各种各样的问题。为了使纠纷能够得到合理的解决，国家对相关......
·商铺员工在商场摔伤的话谁来承担责任？
商铺员工在商场摔伤的话谁来承担责任？商场每到周末就人流量很大，有些商场设施陈旧，管理不善。遇到下雨地面湿滑，商场没有及时打扫清洁，商铺员工在商场摔伤的话，谁应该承担责任呢？商场在日常经营中应该履行什么义务？且看带来的分析。一、谁来保障商场员......
犯罪未遂如何定罪?一、犯罪未遂如何定罪?对于未遂犯的定罪处罚原则问题，应当注意两个方面：1、以既遂犯的处罚为参照，2......
一、私生子法律规定是怎么样的?第一，私生子也有权从其生父处得到相应的抚养费;第二，私生子与婚生子女具有同等的继承权;第三，私......
·企业及时清理债权债务的做法有哪些
企业及时清理债权债务的做法有哪些一、对于比较重要的大客户，不能完全听任对方过多的款项积压，定期对客户进行资信评价预估该客户的风险值，并进行严格监控，必要时让对方提供相应的担保和保证措施，避免最终债权落空事实证明，越来越多的大型企业，其风险......
有问题要咨询？发包人承包人谁是债权人债务人
热门城市
虹口区律师 克孜勒苏律师 黔西南律师 平顶山律师 银川律师 绥化律师 长寿区律师 大兴安岭律师 潜江律师 迪庆律师 滁州律师 南平律师 宁德律师 唐山律师 阜新律师 呼和浩特律师 通州区律师 绵阳律师 辽宁律师 株洲律师
|
| |
推荐律师
 律师咨询
|
|
首页 >>法律知识
副主任律师 法学硕士 执业14年
