法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
工程欠款单的追回需要注意哪些问题
律师文集
工程欠款
单的追回需要注意哪些问题 一、对业主逾期付款及时主张权利或保存证据。
工程款一般分为动员预付款、进度款、结算款，质保金。首先在签订施工合同时，尽管相对甲方，施工方处于不利的地位，但是还是要据理力争，争取在合同中尽可能约定一个对施工方有利的预付款、进度款支付比例。因为，在工程进展过程中，施工单位享有主动权，如果业主建设单位延期付款就可以顺延工期来制约业主，因此应当争取在工程完工前最大限度的争取支付较大数量工程款。再者，在工程进行过程中，
一旦业主建设单位出现逾期支付预付款或进度款的情形，不能碍于情面，而不及时提出，应及时提出要求付款的书面申明或索赔申请。这样一是可以在
工程索赔
程序中获得主动，
二是也为将来可能发生的诉讼提供了最充足的证据。再者，对于工程款的支付状况要及时核对，必要是定期和业主建设单位采取财务对账的方式来固定证据。对账的书面单据要加盖双方的印章。这样及时发生了纠纷也可以使得施工企业处于有利地位。
二、充分利用建筑合同有效性问题来确保工程款回收。
这个策略的背景是我国严格的建筑资质管理制度与目前建筑市场挂靠借用资质、转包工程普遍存在的矛盾性。由于我国法律认定这些转包、挂靠均属于无效合同。因此，如果签订了这类合同后出现恶意拖欠工程款的现象，施工企业可以针对具体情况要求法院宣告合同无效。因为一旦合同无效，就存在返还工程款的问题，而且施工企业在合同无效后不仅可以要求承包人返还，而且在符合条件的情况下还可以要求法院判决业主建设单位直接对其返还工程款(业主支付后再从其应付承包人的款项中扣除即可)。这样就将资金实力相对雄厚的业主建设单位牵涉进法律关系中来，为分包施工企业获得欠款提供了有利保证。
三、合理合法顺延公司促使工程款支付。
在律师接触的
工程欠款
案件中还普遍存在一个问题：承包人因拖欠工程款提起诉讼，发包人往往以工期逾期为由提出反诉，提出逾期违约赔偿来抵销承包人的诉讼请求。因此，如果出现了逾期付款的问题，施工企业应当充分利用法律赋予承包人的顺延工期的权利。此时，承包人应当及时书面催告发包人在合理期限内履行付款义务(或者委托律师第三方发出律师函以保存发出书面函件的证据)。发包人在合理期限内未履行付款义务，施工企业可以再次发函要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工等损失，并告知其相应顺延工期。如果施工企业履行了合法的程序，那么就可以避免因为工程款拖欠后，陷入既要避免垫资施工损失又怕耽误工资导致业主索赔的两难境地。
四、工程垫资应当做好约定确保合法化。
施工企业垫资施工是目前建筑市场的一种常见现象。对此，我国法律之前曾命令禁止，但是随着建筑市场的开放，垫资施工逐渐被认可。如果确实需要垫资施工，一是选择垫资的形式，如大型项目根据本律师的经验可采取BOT特许经营、EPC等交钥匙工程形式来签订协议，这些形式是目前我国法律认可，可以获得法律的保护;二是对于小型工程，一定要明确垫资的数额、支付期限、利息、垫资返还等细节。如果忽视了这些细节，那么垫资一般被法律视为
工程欠款
，施工企业的其他合法权益就得不到充分的保护。
五、如何处理政府工程的审计报告价格与合同价格矛盾。
对于政府投资工程需要对工程造价进行审计，因此本律师在办理案件中遇到过业主建设单位要求按照审计报告价格结算工程款的。一般对于这类纠纷，一是可以依据合同的约定，如果合同中约定了工程价格按照政府审计报告结算的，那么应当按照审计价格来计算，据本律师所知，目前大部分规范运行的政府工程都在合同中约定了这个条款，防止发生争议;二是如果合同没有约定按照审计价结算，那么业主建设单位提出按照审计报告结算工程款是违法的，法律不予认可。
面对
工程欠款
单一定要积极、冷静。在签订
工程欠款
单时，认真的阅读合同的内容，避免发生一些关键内容的遗漏。积极的向欠款方主张权利，在适时地时候寻求法律的帮助，运用法律手段解决问题。处了运用法律的手段来解决问题外，还可以寻求政府的帮助，向政府表明自己的情况，政府应会帮助需要帮助的社会团体。
·
工程质量不合格处理办法有哪些
工程质量不合格处理办法有哪些尽管说现在各种各样的建筑工程每天都发生在我们身边，并且市场上建筑工程的投入使用量也是非常大的。但是您一定要知道，所有能够被使用的建筑工程，其质量一定是让国家和我国公民放心才可以使用的。如果工程质量不合格，是不允许使用的。那么，工程质......
·
工程发包范围包括哪些？
工程发包范围包括哪些？现代社会，工程承包工作是一项比较常见的工作，很多人从事工程承包。在现实生活中，工程承包一般都是要签订一份承包工程的合同的，在合同中需要约定一些事项以及需要注意的问题。那么，工程发包范围包括哪些？接下来我们将为您详细的介绍一下工程发包范围包......
·
解除劳动关系法律条文有哪些？
针对劳动市场上，存在用人单位擅自劳动关系，使得劳动者的权益受到了侵害的情形，国家相关立法部门制定了关于解除劳动关系的规定，并进行了公布。但是由于解除劳动关系法律条文具有专业性，故而很多不了解相关法律知识的朋友无法理解，所以我们为您整理了下列相关信息。解除劳动......
·
发生了劳动争议之后，应该怎么来解...
发生了劳动争议之后，应该怎么来解决比较好一般我们说劳动者与用人单位之间的争议为劳动争议，而对这类争议的处理与对一般争议的处理是不同的。当然，处理结果肯定都是与当事人利益密切相关的。那究竟在发生了劳动争议之后，应该怎么来解决比较好呢?很多劳动者都比较关注这方面的问......
·
辽宁省各市区县看守所的联系电话、地址、位置路线导航
沈阳市☎辽宁省看守所024-89878296▼沈阳市沈北新区虎石台镇小桥子村☎沈阳市..看守所024-89241894-8080▼沈阳市于洪区造化乡高丽村☎沈阳市第二看守所024-23718592转8502▼沈阳市浑南新区王士屯村ώ......
·
一起贩毒案件非法证据排除后随感
一起贩毒案件非法证据排除后随感最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部于2010年6月颁行了《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》，现实工作中，律师发现并找到线索和证据的机会并不多，当然不排除证据是合法证据的原因。......
·
南京走私罪律师
南京走私罪律师办理走私犯罪案件，为走私文物、珍贵动植物、走私普通货物、走私枪支、放纵走私罪等走私犯罪案件提供刑事辩护，解答走私罪的量刑标准、走私罪与一般走私违法行为的区别、如何认定走私罪、最新走私罪量刑标准、立案标准、判刑依据、南京走私罪数......
·
东阳市看守所
浙江省东阳市看守所位于东阳市吴宁镇上卢金店村（2018迁建到城东街道东屏村），是东阳市.关押犯罪嫌疑人的场所，公交到六石、上卢路过东阳市看守所看守所。律师提示：东阳市看守所不准亲属探视，只有律师才能去东阳市看守所会见、了解案情、取保候审、......
·
债权人要求担保人还款是否现实？
债权人要求担保人还款是否现实？您在借钱给他人时，一般会要求有担保人的存在。那么问题自然就会产生，有网友咨询律师，当债务人不还钱时，是否可以债权人要求担保人还款呢？我们为您答疑解惑。一、不能机械地根据《民诉意见》第五十三条之规定按照保证合同明......
·
刑事证人证言的效力怎样的
刑事证人证言的效力怎样的证人证言是我国刑事诉讼法明确规定的法定证据之一，但是由于其具有一定的主观性，因此对于它的效力问题一直都有争论。那么，证人证言的效力到底是怎样的了?请看下文我们介绍。一、证人证言的效力是怎样的证人证言是证人就其所感知的......
·
战时造谣惑众罪
一、概念及特征战时造谣惑众罪，是指军职人员在战时情况下，制造谣言，迷惑群众，动摇军心的行为。（一）客体要件本罪侵害的客体是战时宣传舆论秩序。我军是人民的军队，重视思想政治建设是我军的优良传统，也是我军区别于其他军队的优势所在。在战场上适时......
热门城市
金华律师
鹤壁律师
巫山县律师
凉山律师
青海律师
克拉玛依律师
石柱县律师
东丽区律师
益阳律师
通辽律师
大理律师
黑龙江律师
南川区律师
滨海新区律师
丰台区律师
崇明区律师
日照律师
牡丹江律师
吐鲁番律师
荆门律师
推荐律师
上海
罗东升律师
主任律师
18516500148
江苏
顾小东律师
副主任 法学学士
13851782449
广东
张逸律师
副主任律师
13016625942
上海
赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507
江苏
姜舂律师
副主任 执业15年
18921344401
江苏
邹馥憧律师
主办律师 法学学士
13814066391
律师咨询
·
合同到期，开发商未如期交房，我该怎么维权？
·
男方，有两个小孩，想起诉离婚。一个小孩没有出生证以及户口。该怎么办
·
江律师你好，打扰您了，我要申诉，本人妹妹遇交通事故处
·
一个人一生能开多少张普通税?? met nm
·
阜太路宁老庄育才中学2020.6.5交通事故，需要协
·
别人用我身份证借钱找不到他人了，该怎么办呀
·
订婚礼金纠纷，没结婚没登记，
·
我的档案单位弄丢了可以找回来吗
·
我小区，更换监控器，合法吗？
·
红叶网络，电话人员无缘无故打电话骂人，我不还款可以吧
·
婚姻家庭及财产
·
兄弟欠我钱，只有欠条，我现在居住在桐乡，请问如果起诉
首页 >>法律知识
主任律师 
律师咨询