法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
建筑工程设计合同范本是怎样的
律师文集
建筑工程
设计合同范本是怎样的
建筑工程
设计合同范本
建设单位:_________,以下简称甲方;
设计单位:_________,以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称
甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在_________。
二、甲方义务
1、在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
3、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务
1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在_________年_________月_________日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_________份,技术设计文件一式_________份,施工图设计文件一式_________份。
2、乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费
甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
五、
违约责任
1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
2、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
3、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。
六、其它
本合同自_________年_________月_________日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。
本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
建设单位(甲方)(盖章):_________ 设计单位(乙方)(盖章):_________
代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
综上所述,
建筑工程
设计合同范本中,要求根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。主要包括,工程名称,甲乙双方的责任与义务等
·
工程质量预验收程序是什么?
工程质量预验收程序是什么从施工开始到工程完工都需要严格执行严格的质量标准,完工以后在交付使用之前一定要确保工程能够通过质量验收,否则是无法交付使用的,一般在进行正式的验收之前都会进行工程质量预验收,在预验收通过以后,根据要求进行正式的验收,但是预验收该如何进......
·
补签劳动合同的日期有什么要求?
劳动法规定用人单位必须和劳动者在用工期签订劳动合同,没有签订劳动合同,用人单位是需要承担双倍工资的,如果用人单位补签劳动合同的日期有什么要求呢?我们在下文就为您简要分析一下,希望对您有所帮助。一、补签劳动合同的日期有什么要求?1、用人单位补签劳动合同的日期必须......
·
最新临时工管理办法
临时工是计划经计时代的一种用工形式,泛指在工作场所里非正式雇用的劳工,通常以日薪计酬。针对临时工,我国也是指定了相应的管理办法的。下面我们就为您带来最新的临时工管理办法全文,帮助你进行具体了解。最新临时工管理办法第一章总则第一条为加强公司用工的统一管理......
·
什么情况下单位不能辞退员工
按照我国《劳动合同法》中的规定,单位也是可以辞退员工的,不过必须要在满足了法律规定的情形下才能辞退,同时在一些情况下单位还不能辞退员工,那么什么情况下单位不能辞退员工呢?我们一起在下文中进行了解。一、什么情况下单位不能辞退员工单位辞退员工,也就是单位单方解......
·
大竹县债权债务律师原创:民间借贷纠纷民事起诉状
民间借贷纠纷民事起诉状原告:xxx,男,汉族,xxxx出生,身份证号:xxxx,地址:xxxxx。被告:xxx,女,汉族,xxxxx出生,身份证号:xxxxxx,地址:xxxxx,:xxxx。案由:民间借贷诉讼请求:1、判令被告向原告偿还借款共计人民币80000元;2、本......
·
赤峰市看守所、拘留所在押人员家属如何邮寄包裹?
赤峰市在押人员家属邮寄包裹(面向对象:被监管人员家属),填写表格申请。办理机构:赤峰市各旗县区看守所。办理地点:赤峰市.门户..(受理时间:网上即刻受理)。联系电话:克什克腾旗:看守所:0476—5231709;拘留所:0476—5231716巴林右旗......
·
江宁工伤律师
南京市江宁区工伤律师为当事人解决劳动工伤、劳动合同、劳动仲裁及工伤赔偿、工伤事故赔偿标准、交通事故与工伤双赔偿、工伤事故赔偿协议书、交通事故工伤赔偿标准、工伤认定期限、九级十级等伤残赔偿数额等工伤赔偿咨询法律问题,代理工伤赔偿鉴定认定案件,提......
·
南京国际贸易律师
南京国际贸易律师提供涉外、外贸、涉外商务、国际贸易、海商等法律咨询,常年代理国际贸易纠纷、中外合资合作、涉外商业、海关、海事等法律事务,提供南京国际贸易法律咨询、国际贸易术语、实务、流程等法律咨询,为外资企业提供涉外法律服务。代理国际贸易纠......
·
无民事行为能力人可否起诉离婚?
无民事行为能力人可以作为原告提起离婚之诉,无民事行为能力人的父母或者成年子女可以作为法定代理人代为提起离婚之诉。在婚姻存续期间,另一方对无民事行为能力的一方有虐待、遗弃行为、或者任意挥霍其财产的行为,这种情形下,有民事行为能力的一方总......
·
深圳经济特区商品房预售合同书
出售方:(甲方) 地址: 电话: 购买方:(乙方) 姓名: 性别: 出生: 年 月 日 国籍: 身份证号码: 地址: 电话: 本合同依据中华人民共和国法律、《深圳经济特区土地管理条例》和......
·
夫妻协议离婚的手续是怎样的
虽然男女结婚只有一种方式,但要是涉及到离婚的话,则具体的方式就包括了两种,也就是《婚姻法》中规定的协议离婚与诉讼离婚。在不同的离婚方式下,自然具体的离婚手续也是不一样的。那其中夫妻协议离婚的手续是怎样的呢?我们马上在下文中为你解答疑惑。(一)......
热门城市
连云港律师
保定律师
五指山律师
秀山县律师
长宁区律师
焦作律师
朔州律师
西城区律师
兴安盟律师
黑龙江律师
阿里律师
临夏律师
合川区律师
安徽律师
澳门半岛律师
阳江律师
白沙律师
北海律师
广元律师
新竹律师
推荐律师
广东
魏向阳律师
副主任
13147094815
上海
邱国开律师
法学学士 执业12年
13052261268
安徽
史微微律师
部门主任 法学学士
15955028395
上海
赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507
福建
吕超律师
执业11年
13147094815
安徽
沈培亮律师
法学学士 执业14年
18656084778
律师咨询
·
你好我c1驾驶证因超速百分之五十被记十二分请问会被注
·
我在北我在北海传销的亲身经历我在北?被传销骗了
·
怎样面对网贷平台,目前没有越
·
我在监狱交了罚金,为啥大数据上还有显示,多长时间能消
·
我们危房改?月份就验收了,补助钦什IL时候发??
·
湖南老家有二级残疾症的人不需要交纳农村医保,已交纳的
·
交了定金 房地产把房子卖给了别人怎么办?
·
请律师追讨超市拖欠货款及多年应付款与已付款之间的差额
·
我现在怀孕7个月,是第2胎,现在老公有外遇还很嚣张,我想离婚,请问y要怎么办理?
·
在厂里上班,突发脑出血,算不算工伤?
·
您好我离婚问题想您咨询一下
·
合同到期后,货主迟迟不解决货物,是否可以自行解决货物