法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
测绘合同
律师文集
委托方(甲方): 合同编号:
承揽方(乙方): 签订地点:
根据《中华人民共和国经济
合同法
》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方
协商一致签订本合同。
第一条 测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):
第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等):
第三条 执行技术标准:
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│序 号 │ 标准名称 │ 标准代号 │ 标准等级 │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
其它技术要求:
第四条 测绘工程费:
1.取费依据:
2.取费项目及工程总价款:
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│序号 │ 项目名称 │ 工作量 │ 单价(元) │ 合计(元) │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤
│ 工程总价款: │
└──────────────────────────────────┘
第五条 甲方的义务
1.自本合同签订之日起__日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起__日内完成技术设计书的审定工作。
3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的
条件。
第六条 乙方的义务
1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起,根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技
术设计书的编制,并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计同意实施的审定意见之日起__日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
第七条 测绘项目完成工期
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│序号 │ 测绘项目 │ 完成时间 │ 备注 │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
全部成果应于____年__月__日前交甲方验收。
第八条 乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方,甲方应自接到通知之日起__日内完成验收。
第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:
第十条 测绘工程费支付日期和方式
1.自合同签订之日起__日内甲方向乙方支付定金人民币___元。
2.____年__月__日前甲方向乙方支付工程价款人民币___元。
3.____年__月__日前再向乙方支付工程价款人民币___元。
4.自测绘成果验收合格之日起__日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余额。
第十一条
1. 自测绘工程费全部结清之日起__日内,乙方向甲方交付成果(见下表)
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│序号 │ 成果名称 │ 规格 │ 数量 │ 时间 │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└───┴───────┴──────┴───────┴───────┘
第十二条 甲方
违约责任
1.合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙
方已进入现场工作,完成的工作量在50%以内时,甲方应支付工程总价款的50%;完成工作量超过
50%时,则甲方应支付工程总价款的100%。
2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时,甲方应付给乙方停、窝工费,停、窝工
费按合同约定的平均工日产值计算,同时工期顺延。
3.甲方未按期支付乙方工程费,应按延误天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三方提供或
用于本合同以外的项目,否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
第十三条 乙方
违约责任
1.合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按
本合同约定的工程总价款的1%计算。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要
求。因测绘成果不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对
因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由
甲方自己负责)。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转
让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十四条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 其它约定:
第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协
调一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条 因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成
协议,双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁(当事人双方不在合同中约定仲裁机构
的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有
管辖
权的人民法院起诉)。
第十八条 附则
1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费
结算完成后,本合同终止。
2.本合同一式__份,甲、乙方各执__份。
┌───┬─────────────┬───┬────────────┐
│ │单位地址: │ │单位地址: │
│ 委 ├─────────────┤ 承 ├────────────┤
│ │邮政编码: │ │邮政编码: │
│ 托 ├─────────────┤ 揽 ├────────────┤
│ │电话: │ │电话: │
│ 方 ├─────────────┤ 方 ├────────────┤
│ │开户银行: │ │开户银行: │
│ ├─────────────┤ ├────────────┤
│ │银行帐号: │ │银行帐号: │
└───┴─────────────┴───┴────────────┘
委托方单位名称(盖章) 承揽方单位名称(盖章)
法定代表人 法定代表人
或委托代理人(签字) 或委托代理人(签字):
合同订立时间: 年 月 日
·
建筑装饰工程施工合同(一)
第一部分 合同条件 一、词语含义及合同文件 第一条 词语含义。在本合同,下列词语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的含义: 1.合同:是指为实施工程,发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。包括合 同条件、协议条款以及双方协商......
·
建筑工程承包合同
1.格式 建筑工程承包合同 甲方:×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方) 乙方:×××(同上) (承包方) 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程 的实际情况,达成如下协议。 ......
·
建筑安装工程分包合同(一)
总包方:____(以下简称甲方) 分包方:____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工 程总分包实施办法》和××市人民政府〔1984〕×号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合 同,......
·
建设工程承包合同(二)
发包方:_____ 承包方:_____ 上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款: 第一章 合同一般规范 第1条 词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成......
·
买卖国家机关证件罪辩护词
尊敬的审判长、审判员:河北人民长城律师事务所接受被告人孙某某家属的委托,指派我担任孙某某涉嫌买卖国家机关证件罪的辩护人,接受委托后依法到贵院提交了相关手续并查阅了案卷材料,会见了被告人,通过今天的法庭调查,辩护人提出如下辩护意见,请法庭参......
·
温州市债务担保、合同经济纠纷律师
温州债务、合同经济纠纷律师处理借贷案、债务官司,多年案件办理经验,经济案件诉讼经验丰富,先后从事债务清理、破产清算、融资担保、不良资产清收保全等工作,欢迎来电咨询。温州债务合同律师专业代理民间借贷纠纷/债务债务纠纷及债务追讨案件,帮助......
·
南京故意杀人罪律师
南京刑事律师代理刑事犯罪案件,提供看守所会见、申请取保候审、提供从轻、缓刑等辩护。◆南京故意杀人罪律师谈拘留后如何委托律师?在犯罪嫌疑人..次被讯问或者被采取强制措施后就应该为其聘请律师。原因如下: ..,犯罪嫌疑人被抓以后......
·
马鞍山债务纠纷律师
马鞍山债务纠纷律师代理个人债务追讨、公司债务追讨、借贷欠款债务追讨的专业经验,咨询解答债务难题。马鞍山债务纠纷律师擅长解决个人债务、企业债务、金融债务、建筑债务、债权转让、民间借贷等各类债务纠纷案件,专业解决欠款、担保等经济纠纷,并为公......
·
单位欠缴社保,能否起诉
2010年9月最高人民法院颁发的《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(三)》第一条规定了劳动者以用人单位未为其办理社会保险手续,且社会保险经办机构不能补办导致其无法享受社会保险待遇为由,要求用人单位赔偿损失而发生争议的,人民法院应予受理。......
·
医疗事故纠纷的解决途径是什么?
医疗事故纠纷的解决途径是什么?在我们的日常生活中,经常可以听到新闻报道许多的医疗事故纠纷案例,甚至很多人都已经亲身经历过。发生了医疗事故纠纷,最重要的就是应该寻找方法去解决它。那么,医疗事故纠纷的解决途径是什么?我们将在本文中进行详细的解答......
·
劳务合同纠纷管辖法院怎样确定
在当今这个社会,劳务合同纠纷案件越来越多,尤其是在经济比较发达的地方,这种事件层出不穷。但是很多人不知道去哪里进行诉讼。那么劳务合同纠纷管辖法院怎样确定呢?的我们来给你揭开这个问题的答案。1、劳务合同纠纷的处理采用仲裁前置的处理程序,对仲裁结......
热门城市
中山律师
新余律师
黔南律师
保山律师
上海律师
宁夏律师
门头沟区律师
滨海新区律师
贵港律师
葫芦岛律师
万州区律师
遵义律师
河北律师
北京律师
固原律师
新北律师
济源律师
郑州律师
丰都县律师
鸡西律师
推荐律师
上海
邱国开律师
法学学士 执业12年
13052261268
广东
陈芝廉律师
法学硕士 执业9年
18620487148
安徽
黄贤柏律师
法学学士 执业14年
15551750882
江苏
姜舂律师
副主任律师 执业15年
18662891662
浙江
林鑫律师
副主任律师 法学学士
18868876507
福建
陈建青律师
主任律师 执业22年
18567906376
律师咨询
·
招标文件经营范围写的是全辽宁省行政区域,但是答疑有人
·
如何争取第三者孩子的抚养权?
·
:我爸妈本金加利息大约十一二万要不回来,如果起诉法要
·
我想问结婚2个月起诉离婚要回部分彩礼,首饰。打官司需
·
结婚半年,有个孩子3个多月
·
18岁小孩被五六个成人打了,怎么?? met
·
原配如何对付小三的掠夺
·
请帮忙,谢谢!,有摩托车驾驶证开大车是否属于无证驾驶?罚款是多少?谢谢!
·
我离婚了五天了,我现在后悔了,能不能像离婚登记处撤销
·
你好,我想咨询一下摩托车卖了,对方没有给够钱,叫过户
·
国家扶贫房搬迁用不用交费?? met nme
·
你好高律师我有个问题想要咨询你 我哥现在泰山看守所