法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
拖欠工程款 起诉状
律师文集
拖欠工程款 起诉状 拖欠工程款 起诉状
起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司
企业性质:集体
经营范围:工业与民用建筑。
流动资金:169.5万元
何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准
地址:______县______乡______电话:______________________
开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________
法定代表人姓名:_________职务:_________
被告单位(全称): ______市职工教育培训中心
地址:________市_______ -______路________号
事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由:
______年______月______日, ______县
建筑工程
总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了 25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市
建筑工程
质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济
合同法
》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
诉讼请求:
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;
(二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;
(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 iG;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元
以上三项合计,共242006.83元。
此致
______市______区人民法院
起诉单位:______县
建筑工程
总公司
__________公司(盖章)
_________年_________月________日
附:1.本状副本1份;
2.书证28件。
在具体书写拖欠工程款起诉状的时候,当事人一定要注意其中的诉讼请求,法官通常是在这个范围内作出最后的判决的,因此要是不小心遗漏的话,对自己利益肯定是不利的。因此,我们建议最好委托专业的律师来帮助你书写起诉状,避免遗漏诉讼请求。
·
“五险一金”是每一位在职员工比较...
“五险一金”是每一位在职员工比较关注的问题,考虑的条件之一,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险,及住房公积金,也是用人单位给自己的保障性待遇,不同的地区,相关的规定有所区别。那么,苏州五险一金比例是怎样的?下面就将这一问题进行解答,您可以了解一......
·
工业用地能贷款吗?如何贷款
工业用地能贷款吗?如何贷款?使用土地进行抵押贷款,是一种常见的方式,但是不是所有的土地的类型都是可以进行贷款的,是有一定的条件和要求的。那么,工业用地能贷款吗?工业用地贷款有怎样的风险呢?下面,我们会为您带来相关的法律知识的介绍。一、工业用地能贷款吗工业用地是指......
·
根据我国相关法律的规定有必要工伤...
在当今这个社会,工伤鉴定指的是由专业的工作人员对于受到伤害的劳动者的伤残情况进行的一种鉴定程序,在我们的现实生活中,因为工作的原因遭成的工伤,大部分都进行了工伤鉴定,很多人比较困惑根据我国相关法律的规定有必要工伤鉴定吗?那么,接下来我们将为您详细的解释一下这个......
·
工伤认定举证回复函是怎样的?
职工因工受伤的,应该委托单位尽快的申请工伤认定,一般来说,当地区县的劳动局负责进行工伤认定。对于有争议的工伤认定,当地的劳动局会将其向上级劳动和社会保障机构提出请示,上级机关受理后,在规定的期限内做出回复,那么,工伤认定举证回复函是怎样的?下面我们就为您详细介绍......
·
二手房买卖合同几点注意事项 北京二手房经济纠纷律师
依据《合同法》的相关规定以及业务实践,一份有效的二手房买卖合同中必须具备以下内容: 一、当事人的名称或姓名、住所:当事人填写的具体情况应确保真实准确,双方对此均应进行必要的调查。 二、标的:在房屋买卖合同中标的就是房屋。在合......
·
盐城市看守所对在押人员近亲属送物的规定
1、看守所每个正常工作日的上午9时至11时为收物时间。2、地点在盐城市看守所收物会见室。3、对在押人员近亲属寄送的物品,盐城市看守所要严格检查。经检查同意接收的物品、现金,按规定详细登记,并由送钱、物人签字。对于不接收的物品,要求其亲属带......
·
苏州市吴江区看守所
苏州市吴江区看守所地址位于苏州市吴江区横扇镇王焰村,俗称“吴江宛平看守所”,由苏州市...吴江区公安分局管理,故又称“苏州市吴江区.看守所”。律师提示:苏州市吴江区看守所不准家属探视,只有律师才能见到犯罪嫌疑人,律师去苏州市吴江区看守所会见......
·
苏州市第二看守所
苏州市第二看守所地址:苏州市相城区黄埭镇康阳路390号,是苏州市...监管支队第二看守所,苏州市第二看守所隶属于苏州市...监所管理处管理。苏州第二看守所集中关押外国籍涉嫌违法犯罪人员。律师提示:苏州第二看守所不准家属探视,只有律师才能见到......
·
公司破产清算程序
1、破产申请 破产法规定,公司破产必须经过申请,申请人可以是公司自己,也可以是其它债权人。公司自己申请时,公司已经资不抵债,无法再继续经营。债权人申请时,债务公司不能偿......
·
公司债券应当载明的主要内容
公司发行公司债券,必须在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项,并由董事长签名,公司盖章。...
·
刑事申诉的条件都有哪些
进行刑事申诉,可以向人民检察院提出,当然也是能向人民法院提出。不过,只有具有相应资格的人,才有权提起刑事申诉。同时,还必须要满足一定的条件。那到底进行刑事申诉的条件都有哪些呢?一、刑事申诉的条件都有哪些人民法院对已经审结的案件发现确有错误......
热门城市
烟台律师
保亭律师
衡水律师
阿坝律师
屯昌律师
广州律师
湖南律师
海南律师
阜阳律师
重庆律师
深圳律师
鄂州律师
固原律师
昆明律师
安徽律师
宝鸡律师
静安区律师
香港律师
梅州律师
德州律师
推荐律师
浙江
温.律师
副主任律师 法学硕士 执业11年
18667830319
上海
唐敏峰律师
执行主任 执业14年
18501560386
广东
魏向阳律师
副主任
13147094815
江苏
姜舂律师
副主任律师 执业15年
18662891662
江苏
章浩律师
副主任 法学学士
18951945636
广东
陈芝廉律师
法学硕士 执业9年
18620487148
律师咨询
·
我已婚,户口本和父母的分开了,买车跟父母的底保有影响
·
男女双方订婚后性格不合,退婚后可以要回彩礼吗?
·
派出所的做法是否合法,和女友开房
·
有我?0多个七天贷逾期了暴力可以只还本金和合法利息吗
·
没有登记结婚离婚男方应该给孩子抚养费吗?
·
我女儿的前夫与别人有一起民间借贷官司可是发院把我的宝
·
我发现劳动合同对我越来越不利,其中有部分条款我想是霸道的,但
·
拆建房屋,我在家在一条外环公路旁离公路只~3如今房屋因久失想推倒重请教各位律师.
·
离婚后家里房屋拆迁是否有小孩的一份 有一女儿判给我
·
在上海有一项合同纠纷,我是原告。被告有名字,身份证号
·
本人和妻子均为澳门永久居民,四十多年前在陕西省某市结
·
没有扯结婚证,但是有孩子