法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
施工合同纠纷中发包人的违约责任
律师文集
施工合同纠纷中发包人的
违约责任
如果合同约定由发包人提供原材料、设备、场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款,发包人应承担不履行、不适当履行或迟延履行
违约责任
,适用《
合同法
》第283条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担
违约责任
的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔。
如果出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况,发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行
违约责任
,施工人可以停建、缓建,及时通知发包人并向发包人索赔损失。为此《
合同法
》第284条规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。在这里发包人承担
违约责任
的方式是采取补救措施和赔偿损失。
隐蔽工程隐蔽后,如果发生质量问题,需要重新开挖,除去覆盖物,必然造成返工浪费。因此施工人在隐蔽之前,首先应进行自检,然后通知发包人和监理工程师进行检查验收,发包人和监理工程师检查合格后,施工人才能进行隐蔽施工。在隐蔽前检查隐蔽工程,既是发包人的权利,也是发包人的义务。如果发包人接到通知后不及时检查,施工人就无法进行隐蔽施工,发包人应承担迟延履行
违约责任
。《
合同法
》第278条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担
违约责任
的方式是赔偿损失,施工人有权要求工期和费用索赔。
施工人按照合同规定完成工程建设后,取得发包人支付的竣工结算款,这是施工人享有的合法权益。为此《
合同法
》第286条规定,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。这是针对工程价款为施工人设立的优先受偿权。通过这一法律设计,强化了对施工人合法权益的优先救济和保护,为解决久治不愈的业主拖欠工程款问题提供了必要的法律依据。
施工合同纠纷中,
违约责任
是违约方对守约方承担的,而通常情况下也就是支付一定数额的违约金,当然要是因为违约行为导致合同解除的话,还要赔偿因此给对方造成的损失。我们为你整理本篇文章,希望对你有所帮助。
·
工伤赔偿项目和标准有哪些
工伤赔偿是职工因为工作遇到损害时应该获得的赔偿,但是关于工伤的纠纷在我们生活中经常会遇到。很多人对于工伤赔偿项目和标准不是很清楚,今天整理了相关资料,供您了解阅读。工伤赔偿项目和标准主要如下:(一)治(医)疗费治疗工伤所需费用必须符合工伤保险诊疗项目目录、工......
·
一般工伤认定需要啥手续?
工伤认定需要啥手续?这可以说是很多申请进行工伤认定的人急需要知道的内容,毕竟不了解相关的规定,就有可能导致申请不顺利,这样也是会影响到自身维权的。鉴于这样的情况,我们在整理了有关资料后,将在下文中为您带来申请工伤认定手续的内容。一、工伤认定需要啥手续申请劳动......
·
劳动法中工厂倒闭怀孕员工赔偿有什...
劳动法中工厂倒闭怀孕员工赔偿有什么规定?一、工厂倒闭怀孕员工的补偿怎样计算?根据《劳动合同法》规定,女职工怀孕期间不能被解除劳动合同。如遇工厂破产倒闭,劳动关系无法存续,用人单位需要向员工支付经济补偿。相关法律规定如下:第四十二条 劳动者有下列情形之一的,用人......
·
劳动者被单位辞退可以要求经济补偿...
劳动者被单位辞退可以要求经济补偿吗如果劳动者被单位辞退的话,此时多数都是因为劳动者的行为损害到了单位的利益,但也有单位违法辞退劳动者的时候,这种情况下对劳动者的利益是一种损害。那根据法律的规定,劳动者被单位辞退可以要求经济补偿吗?请一起在下文中进行了解吧。一、......
·
南京市看守所电话地址电话,南京看守所会见律师
南京市看守所电话地址、电话、会见时间汇总:一、南京市看守所地址......
·
东阳市看守所
浙江省东阳市看守所位于东阳市吴宁镇上卢金店村(2018......
·
提单上承运人的法律身份确定
承运人的识别,首先从提单上的记载来判断。依《1993年跟单信用证统一惯例》,承运人的名称必须出现在提单中,提单上关于承运人的记载有三处:提单正面抬头印刷的运输公司的名称、标志;提单正面右下角的签名;背面“承运人识别条款”和“光船租船”条款。 ......
·
破坏电力设备罪
一、概念及其构成破坏电力设备罪,是指故意破坏电力设备,危害公共安全的行为。(一)客体要件本罪所侵犯的客体属于公共安全。犯罪对象是正在使用中的电力设备。所谓电力设备,是指用于发电、供电、输电、变电的各种设备,包括火力发电......
·
公司登记注册的主要程序
公司登记注册的主要程序想要成立一家公司,登记注册肯定是少不了的。可是很多人对公司登记注册的主要程序却不了解,在注册公司时,浪费了很多的时间。下面。我们就来为您介绍一下公司登记注册的主要程序。一、公司注册流程第一步:准备5个以上公司名称到......
·
票据权利瑕疵的四种情况
票据权利的瑕疵的四种情况:伪造、变造、更改、涂销。(1)伪造,就是一种无中生有的行为,是指假冒他人的名义为票据行为。伪造的后果:伪造人不负票据责任,被伪造人不负票据责任,但不影响在票据上真正签章人票据责任的承担,而作为伪造人要承担民事的、......
·
夫妻财产约定协议怎么写
男女在缔结婚姻关系后,可以协商约定彼此的财产。有的人可能觉得这样会不会损害夫妻之间的感情,但从另一个角度看,这也是在维护双方的合法利益,避免就财产产生纠纷。那么这个夫妻财产约定协议怎么写呢?我们一起在下文中进行了解。夫妻财产约定协议甲方(......
·
从哪些方面优化合同管理流程较好?
从哪些方面优化合同管理流程较好?(一)项目的审批1、项目承办部门按照上级或厂部确定的项目,提出拟采购的物资项目(包括物资名称、规格型号、数量、技术参数、主要设备的内部配置)或拟实施的工程项目(包括工程概括、技术方案与要求,安全方案、施工工期、施......
·
变更合同时有何赔偿?变更合同的赔偿责任有哪些?
变更合同时有何赔偿?变更合同的赔偿责任有哪些?一、变更合同的赔偿责任变更合同的赔偿责任,是指因变更合同使一方当事人遭受损失,除依法可以免除责任的外,责任方对该损失所承担的赔偿责任。合同变更同损害赔偿的关系比较复杂,既包括是否赔偿问题,也包括......
·
人社局工伤鉴定会做假吗,员工对鉴定结果不服怎么办?
职工在单位不幸受伤,要尽快的申请工伤鉴定,明确伤残等级。对于职工而言,越早拿到工伤鉴定书,越可以早点拿到赔偿款。一般来说,当地的人社局负责进行工伤鉴定。有时候,职工会对拿到的鉴定书表示怀疑,那么,人社局工伤鉴定会做假吗?下面我们来听听我们是怎......
·
组织卖淫罪与介绍卖淫罪的区别有哪些
介绍卖淫与组织卖淫,在一定某些方面是存在相似之处的,比如都是卖淫行为的一种,但是在更多方面这二者是不同的。那到底组织卖淫罪与介绍卖淫罪的区别有哪些呢?我们将在下文中为您做详细解答。一、组织卖淫罪与介绍卖淫罪的区别有哪些司法实践中,两者有时......
有问题要咨询?
施工合同纠纷中发包人的违约责任
事发地:
*
<--请留地址,便于分析
手机号:
*
<--请留手机,以便律师回复
热门城市
白城律师
北京律师
昆明律师
青岛律师
阜新律师
鹤岗律师
全国律师
合肥律师
台州律师
黔南律师
陇南律师
平谷区律师
海口律师
昌江律师
资阳律师
聊城律师
临沧律师
中卫律师
黄冈律师
锦州律师
推荐律师
广东
张逸律师
副主任律师
13016625942
安徽
王庆磊律师
副主任 法学学士
18056899334
江苏
姜春律师
副主任 执业15年
18261971312
江苏
赵洋洋律师
副主任律师 执业12年
14751692778
山东
范志强律师
执业20年
13065042504
江苏
章浩律师
副主任 法学学士
18951945636
律师咨询
·
我家店跟隔壁店共用一间卫生间,隔壁店总走水,水流到卫
·
男方家庭暴力,女方申请离婚,律师费多少?
·
别人请帮忙,我媳妇在家误服用药品导致脑干出血别人负责
·
欠条一年多了,起诉能不能讨要回来。
·
原户口页没有填写的情况,现户口页怎么填写??
·
医疗事故,鉴定结论出来了
·
我是镇江残疾人证丢了,在南京能补办吗?? m
·
我的父亲于上月查出肺癌骨转移,但在治疗过程中被弄?左腿,请问医院应该承担哪些责?
·
交通事故,伤人,脚跟骨折。
·
房产纠纷,单位派房的时候
·
托管档案人员退休后独生子女费在哪领?? li
·
交通事故处理如何索赔